783 obras paradas, R$ 9 bi em jogo

Crateús - CEInfraestrutura Hídrica, Portos, Hidroviaparada desde 12/202458% medidos

Motivo declarado: RESCISÃO CONTRATUAL

Benjamin Constant - AMInfraestrutura Hídrica, Portos, Hidroviaparada desde 01/202633% medidos

Motivo declarado: orientação da Fiscalização Técnica do Contrato 616/2024 - DAQ/DNIT (19078623), determino a paralisação IMEDIATA do Contrato 616/2024 - DAQ/DNIT, cujo objeto é a execução do Plano de Dragagem de Manutenção Aquaviária e Sinalização Náutica do rio Solimões, compreendendo o trecho situado entre as cidades de Tabatinga e Benjamin Constant, no estado do Amazonas, em razão do exposto na Nota Técnica nº 206/2024/COVIAS/CGOB/DAQ/DNIT SEDE (19479786).

Camaçari - BAInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/20256% medidos

Motivo declarado: Dificuldade para atender requisitos documentais para reprogramação

Goiânia - GOInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/20253% medidos

Motivo declarado: Dificuldade para a realização do processo licitatório

Parnaíba - PIAgricultura e Organização Agráriaparada desde 08/201372% medidos

Motivo declarado: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS INSUFICIENTES

Olinda - PEInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202542% medidos

Motivo declarado: Dificuldade para atender requisitos documentais para reprogramação

João Pessoa - PBInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202579% medidos

Motivo declarado: Empresa deixou de executar parte da obra de maior dificuldade técnica

Parnaíba - PIInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202583% medidos

Motivo declarado: Atraso na homologação da Síntese do Projeto Aprovado (SPA) pelo Ministério

Rio de Janeiro - RJInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/2025

Motivo declarado: Atraso na homologação da Síntese do Projeto Aprovado (SPA) pelo Ministério

Olinda - PEInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202532% medidos

Motivo declarado: Dificuldade para atender requisitos documentais para reprogramação

Juiz de Fora - MGInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 09/202629% medidos

Motivo declarado: Dificuldade técnica da empresa executora. Empresa deixou de executar parte da obra de maior dificuldade técnica

Rio Branco - ACInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202590% medidos

Motivo declarado: Dificuldade para a realização do processo licitatório

Ouro Preto - MGInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/20252% medidos

Motivo declarado: Atraso no retorno de manifestação quanto a pedido de reprogramação/redução de metas/encerramento contratual

Betim - MGInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202567% medidos

Motivo declarado: Dificuldade para a realização do processo licitatório

Diadema - SPInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202544% medidos

Motivo declarado: Intercorrências imprevisíveis na execução da obra

João Pessoa - PBInfraestrutura Hídrica, Portos, Hidroviaparada desde 10/202553% medidos

Motivo declarado: Dificuldade para a realização do processo licitatório

Cataguases - MGInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/20254% medidos

Motivo declarado: Atraso no retorno de manifestação quanto a pedido de reprogramação/redução de metas/encerramento contratual

Rio Branco - ACInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202528% medidos

Motivo declarado: Morosidade na execução do contrato sem justificativa comprovada

Olinda - PEInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202550% medidos

Motivo declarado: Baixo ritmo de execução dos serviços

Maceió - ALDesenvolvimentoparada desde 06/202369% medidos

Motivo declarado: ATRASO NA LIBERAÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO GESTOR

Manhumirim - MGInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/20259% medidos

Motivo declarado: Atraso no retorno de manifestação quanto a pedido de reprogramação/redução de metas/encerramento contratual

Timóteo - MGInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/20251% medidos

Motivo declarado: Atraso no retorno de manifestação quanto a pedido de reprogramação/redução de metas/encerramento contratual

Nova Lima - MGInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/20252% medidos

Motivo declarado: Atraso no retorno de manifestação quanto a pedido de reprogramação/redução de metas/encerramento contratual

João Monlevade - MGInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/20253% medidos

Motivo declarado: Atraso no retorno de manifestação quanto a pedido de reprogramação/redução de metas/encerramento contratual

Mogi Guaçu - SPInfraestrutura Hídrica, Portos, Hidroviaparada desde 10/202580% medidos

Motivo declarado: Aumento do percentual originalmente contratado

Rolante - RSInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202546% medidos

Motivo declarado: Desestatização da Companhia de Saneamento signatária do contrato

Santa Luzia - MGInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/20251% medidos

Motivo declarado: Atraso no retorno de manifestação quanto a pedido de reprogramação/redução de metas/encerramento contratual

Oiapoque - APSegurança Públicaparada desde 03/20265% medidos

Motivo declarado: A execução do contrato tornou-se técnica e economicamente inviável, em razãoda ruptura da equação econômico-financeira e da impossibilidade de execuçãonas condições originalmente pactuadas

Mata de São João - BAInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202561% medidos

Motivo declarado: Dificuldade para atender requisitos documentais para desbloqueio/desembolso de recursos

Matias Barbosa - MGInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202513% medidos

Motivo declarado: Atraso no retorno de manifestação quanto a pedido de reprogramação/redução de metas/encerramento contratual

Sabará - MGInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202511% medidos

Motivo declarado: Atraso no retorno de manifestação quanto a pedido de reprogramação/redução de metas/encerramento contratual

Pelotas - RSEducaçãoparada desde 04/202629% medidos

Motivo declarado: Prazo do T.C: 13/02/2028Contexto Geral: Ação paralisada aguardando nova licitação - Aguarda aprovação do orçamento pelo DAEI- Ação Civil Pública (ACP) em curso: prevê a demolição de construções irregulares no terreno*Atualização: 10/04/2026: Não houve modificação em relação a última atualização.02/04/2026: Devolução do orçamento revisado ao DAEI26/03/2026: orçamento voltou para a PMD com pendências a serem solucionadas27/02/2026: Orçamento revisado pela PMD e enviado ao DAEI 11/02/26: Orçamento em revisão pela PMD - Reunião solicitada ao DAEI para dirimir dúvidas sobre o parecer 01. - 03/02/26: Enviada Nota Técnica para a PMD com alterações para serem realizadas no projeto e no orçamento- 23/01/26 - Relatório de visita técnica e recomendações de salvaguarda do canteiro.EDUCAÇÃO PATRIMONIAL *Tapumes: Instalados *Plano de Educação Patrimonial paralisado

Manaus - AMEducaçãoparada desde 04/202695% medidos

Motivo declarado: Diante da ausência de nexo causal entre as alegações da empresa e o baixo desempenho verificado, e considerando que prorrogações anteriores não resultaram em mudança de postura da contratada, esta Administração entende que não se configura "fato da administração" apto a justificar novo aditivo. Portanto, com fulcro na Cláusula Sétima do instrumento contratual e no art. 57 da Lei nº 8.666/1993, não houve prorrogação e a decisão pela NÃO RENOVAÇÃO do Contrato nº 25/2020, que se encerrará ao término de sua vigência atual.

Humaitá - AMSegurança Públicaparada desde 07/20262% medidos

Motivo declarado: Contrato não foi prorrogado conforme consta justificativas no Ofício 123-2024 (SEI nº º 61898211) e Relatório 1 (SIE nº 57550190).

Itanhaém - SPAdministrativoparada desde 09/202370% medidos

Motivo declarado: Execução de obra realizada em desacordo com projeto. Negativa da empresa executora em dar continuidade à conclusão da obra.

Itabira - MGCulturaparada desde 06/202268% medidos

Motivo declarado: Último BM apresentado em 08/07/2022.

Porto de Pedras - ALInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 09/20250% medidos

Motivo declarado: Não há execução física.

Bagé - RSCulturaparada desde 07/202347% medidos

Motivo declarado: Último BM apresentado em 31/07/2023.

Rio Pomba - MGEducaçãoparada desde 02/202660% medidos

Motivo declarado: Em razão dos atrasos verificados na execução do objeto, de responsabilidade exclusiva da empresa Contratada, a Administração procedeu com a rescisão unilateral do objeto, decorrendo de autorização da autoridade competente com fulcro nos art. 78, inciso III e 79, inciso I da Lei 8.666/93, na Cláusula Décima Segunda do Contrato nº 098/2022.

Belém - PADefesa Nacionalparada desde 10/20256% medidos

Motivo declarado: A rescisão contratual em questão encontra amparo nos artigos 77, 78, I, II e III, 79, I da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como nas Cláusulas 12, 12.1, e 12.1.1 do Contrato. A rescisão contratual está sendo feita por ato unilateral da Administração. Fica rescindido de pleno direito o Contrato nº 04/2024-CRO8, visto que a contratada descumpriu suas obrigações contratuais consubstanciada de atrasos no cronograma físico-financeiro. Ressalte-se que, até a presente data, a obra alcançou o percentual de apenas 28,26% de execução, não obstante o prazo contratual para a conclusão dos serviços ter se encerrado em 30 de junho de 2025. Ainda que o contrato permaneça vigente até 03 de outubro de 2025, restou evidenciada a inviabilidade de sua finalização integral dentro do prazo remanescente, frustrando a expectativa legítima da Administração Pública quanto à entrega total do objeto contratual."

João Câmara - RNEducaçãoparada desde 06/202532% medidos

Motivo declarado: Obra paralisada, empresa contratada apresenta:I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

Itapuã do Oeste - ROSegurança Públicaparada desde 04/20260% medidos

Motivo declarado: A paralisação da obra da cobertura da UOP04 – Itapuã do Oeste/RO foi reconhecida pela Decisão Administrativa nº 85/2026/SPRF-RO (SEI nº 74847892), que determinou a suspensão temporária parcial da execução física do Contrato nº 21/2025 nessa frente, com efeitos desde 09/04/2026, em razão da interferência da rede elétrica e dos postes na área de implantação da cobertura.

Cachoeira Paulista - SPAdministrativoparada desde 10/201829% medidos

Motivo declarado: A Obra do Banco de Testes de Propulsores Elétricos (BTPE) foi iniciada em novembro de 2018, com previsão de finalização em dezembro de 2019. No entanto, devido a falhas na preparação das fundações foi necessário refazer o serviço e ocorreu um atraso de 3 meses. Em dezembro de 2019 a empresa construtora enviou um pedido de aditivo à FUNCATE acima dos 25 % previstos em lei como limite para concessão de aditivo. Em consequência do pedido de aditivo e da lentidão da execução da obra, decidiu-se, juntamente com a FUNCATE, pela rescisão do contrato. Foi então preparado um projeto básico para a revisão do projeto executivo do BTPE e, em paralelo, solicitou-se um pedido de alteração do projeto PROPSAT à FINEP para a contratação da revisão do projeto executivo e finalização da obra.

Maragogi - ALDesenvolvimentoparada desde 09/20243% medidos

Motivo declarado: Paralisada.

Santa Maria - RSDefesa Nacionalparada desde 06/202410% medidos

Motivo declarado: Decisão do ordenador de despesas pela aplicação da pena de multa e suspensão do direito de licitar e contratar por seis meses

Manhuaçu - MGEducaçãoparada desde 01/202548% medidos

Motivo declarado: Ao final do ano de 2024 a empresa abandonou o canteiro de obras. O Contrato n. 100/2022 perdeu a sua vigência em 17/01/2025, não sendo renovado já que a empresa não estava mais executando o objeto.

São Miguel dos Campos - ALDesenvolvimentoparada desde 09/202457% medidos

Motivo declarado: Paralisada.

Parnamirim - RNEducaçãoparada desde 06/20255% medidos

Motivo declarado: Proc. 23093.001191.2025-05 - Inadimplemento ContratualA abertura de processo administrativo sancionador em desfavor da empresa ACC CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 15.195.707/0001-78, contratada no âmbito do Contrato nº 006/2024-PROAD/IFRN, considerando as seguintes infrações:Inexecução do objeto contratado, caracterizado pelo abandono da obra em referência, sem comunicação previa à Administração ou qualquer justificativa, sendo notificado a retomar os serviços de maneira formal;Descumprimento do prazo contratual de finalização do objeto, conforme item 1.4) do projeto basico, o objeto deveria ter sido concluido em 12 (doze) meses após a assinatura do contrato, findando em 06/06/2025, conforme contrato SUAP.Tais condutas configuram infrações administrativas nos termos da Lei nº 8.666/1993, com base nos seguintes dispositivos contratuais:15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;15.1.3. praticar atos fraudulentos na execução do contrato;15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou15.1.5. cometer fraude fiscal.Decisão Administrativa 3/2026 - PROAD/RE/IFRN 18 de março de 2026Art. 1º Aplicar à empresa MULTA correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato nº 006/2024 – PROAD/IFRN, Art. 2º Aplicar à empresa SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com o IFRN pelo prazo de 2 (dois) anosArt. 3º Determinar o encaminhamento dos autos ao Setor de Gestão de Contratos, para rescisão contratual ee adoção das providências necessárias à formalização da cobrança da multa e ao registro das sançõesadministra:vas nos sistemas pertinentes, inclusive no Banco de Sanções e no SICAF, nos termos da Portaria Normativa RE/IFRN nº 47/2025Art. 4º Após as comunicações de praxe e o registro das sanções nos sistemas administra:vos per:nentes,arquivem-se os autos.

Tabuleiro do Norte - CERodoviaparada desde 04/202445% medidos

Motivo declarado: Condições climáticas e, por conta disso, dificulta a chegada de materiais, acarretando no atraso da obra.

Brasília - DFEnergiaparada desde 06/202672% medidos

Motivo declarado: Desistência da em´´presa contratada.

Nova Olinda - CEInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 03/202564% medidos

Motivo declarado: A perda de produtividade dos recursos de mão-de-obra e de equipamentos que interromperam a execução do objeto firmado, tendo ocorrido esta situação exclusivamente por conta da falta de recurso de mão-de-obra.

Jaguaretama - CEInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 10/202580% medidos

Motivo declarado: A escassez de mão de obra, especialmente nas atividades ligadas à construção civil, realidade que tem impactado significativamente a Administração Pública Municipal, dificultado, portanto, o cumprimento dos prazos originalmente estabelecidos. Diante desse cenário, torna-se necessária a extensão do prazo de vigência, a fim de viabilizar a conclusão dos trabalhos.

Juiz de Fora - MGEducaçãoparada desde 02/202633% medidos

Motivo declarado: A obra foi paralisada em função da interdição das instalações do Colégio de Aplicação João XXIII, em decorrência das chuvas excepcionais que atingiram Juiz de Fora em fevereiro de 2026. Tal cenário, inclusive, levou o município a decretar estado de calamidade pública, por meio do Decreto nº 17.693/2026.

Sousa - PBInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 09/202557% medidos

Motivo declarado: A obra foi licitada em duas oportunidades anteriores, porém o orçamento vigente, elaborado por volta de 2019, encontra-se totalmente defasado, acumulando quase seis anos de desatualização. Tal defasagem inviabiliza a execução e conclusão do projeto dentro da estrutura orçamentária originalmente prevista, impondo a necessidade técnica de reprogramação e atualização dos serviços remanescentes com base em tabelas oficiais recentes.

Itapiúna - CEDesenvolvimentoparada desde 09/202540% medidos

Motivo declarado: APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA DA SEDEDO MUNICÍPIO DE ITAPIÚNA-CE

Manaus - AMInfraestrutura Hídrica, Portos, Hidroviaparada desde 12/201870% medidos

Motivo declarado: Considerando o vencimento do prazo de execução

Manaus - AMInfraestrutura Hídrica, Portos, Hidroviaparada desde 12/201880% medidos

Motivo declarado: Considerando o vencimento do prazo de execução previsto.

Ibateguara - ALIndústria, Serviços e Comércio Exteriorparada desde 03/202453% medidos

Motivo declarado: Paralisada.

Maranguape - CEDesenvolvimentoparada desde 10/201650% medidos

Motivo declarado: GERENCIAR - OBJETO VIGENTE COM EXECUÇÃO PARALISADA

Belmonte - BADesenvolvimentoparada desde 09/202449% medidos

Motivo declarado: Paralisada

Ilhéus - BADesenvolvimentoparada desde 09/202449% medidos

Motivo declarado: Paralisada

Itapororoca - PBInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 05/202559% medidos

Motivo declarado: A obra sofreu atraso devido a um problema na execução, a coberta instalada inicialmente sofreu um colapso, exigindo intervenção imediata da equipe técnica. Após análise detalhada, foi constatado que a falha não comprometeu o projeto original. Assim, não houve necessidade de alterações no escopo ou nas características da proposta inicial. A solução adotada envolveu o reforço da estrutura de apoio, com a introdução de melhoriaspontuais para garantir maior estabilidade. Esses ajustes foram realizados. A nova estrutura oferece maior resistência e segurança para sustentar a coberta. Todo o processo foi conduzido sem impacto. O problema foi resolvido de forma eficiente e definitiva, como também, a empresa que executou os serviços não teve interesse em continuar, sendo necessário a realização de distrato e de uma atualização nos preços para a abertura de um novo procedimento licitatório.

Cachoeira do Sul - RSEducaçãoparada desde 03/202688% medidos

Motivo declarado: A empresa não cumpriu o cronograma físico-financeiro. Foi aberto processo administrativo contra o fornecedor.

Cáceres - MTDefesa Nacionalparada desde 08/20240% medidos

Motivo declarado: O Termo de Contrato nº 22/2020 foi rescindido unilateralmente, em razão do descumprimento das obrigações contratuais pela contratada, configurando inexecução parcial do objeto e impossibilitando a continuidade regular da execução contratual.

Cuiabá - MTRodoviaparada desde 06/202644% medidos

Motivo declarado: Situação atualizada via SUPRA.

São Paulo - SPRodoviaparada desde 06/20262% medidos

Motivo declarado: Revisão de projeto básico

São Paulo - SPRodoviaparada desde 06/20262% medidos

Motivo declarado: Situação atualizada via SUPRA.

Araquari - SCRodoviaparada desde 07/202519% medidos

Motivo declarado: Por interesse da administração

Gaúcha do Norte - MTRodoviaparada desde 12/20230% medidos

Motivo declarado: Não obtenção de licenças, autorizações ou outros instrumentos equivalentes

Canarana - MTRodoviaparada desde 05/20210% medidos

Motivo declarado: Não obtenção de licenças, autorizações ou outros instrumentos equivalentes

Salvador - BARodoviaparada desde 06/202621% medidos

Motivo declarado: Situação atualizada via SUPRA.

Beruri - AMRodoviaparada desde 07/20254% medidos

Motivo declarado: Por interesse da administração

Anastácio - MSRodoviaparada desde 09/202645% medidos

Motivo declarado: Revisão de projeto básico

Campo Alegre de Lourdes - BARodoviaparada desde 08/202535% medidos

Motivo declarado: Por interesse da administração

Governador Valadares - MGEducaçãoparada desde 09/201527% medidos

Motivo declarado: A Tratenge Engenharia Ltda vencedora do certame licitatório iniciou as obras, porém em 2015 paralisou unilateralmente os trabalhos, alegando desequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Por outro lado, auditorias do TCU apontaram irregularidades na execução contratual. O contrato foi encerrado em 06/09/2015, desde então, a obra permanece paralisada.

São Luís - MARodoviaparada desde 06/202625% medidos

Motivo declarado: Situação atualizada via SUPRA.

Macapá - APInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 03/20269% medidos

Motivo declarado: Em conformidade com o OFÍCIO Nº 008/2026-11ª/SR, que trata da Suspensão da Liberação de Recursos referente ao Convênio nº 0.0667.00/2021, informo que fica determinada a paralisação temporária das ações vinculadas ao referido instrumento.Conforme consta no ofício supracitado, a liberação de recursos permanecerá suspensa pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, período em que deverão ser saneadas todas as questões apontadas na Nota Técnica nº 137/2025 – 11ª/GRD/UIP e na Nota Técnica nº 012/2026 – 11ª/GRD/UIP.Após o envio das justificativas e providências, a Concedente terá o prazo de 45 dias para análise, podendo ser prorrogado por igual período caso as informações apresentadas não sejam consideradas satisfatórias.Diante do exposto, comunico a paralisação das atividades do convênio até que sejam solucionadas as pendências técnicas elencadas.

Juiz de Fora - MGEducaçãoparada desde 03/20120% medidos

Motivo declarado: A obra de construção do Parque Tecnológico chegou a ser contratada, no entanto, a empresa vencedora do processo licitatório declinou da execução logo após a assinatura do contrato. Desse modo, não houve qualquer avanço físico ou financeiro. Importante observar que como não foi emitida a Ordem de Serviço, não houve cômputo da vigência contratual

Goiânia - GORodoviaparada desde 08/202694% medidos

Motivo declarado: Revisão de projeto básico

São Luís - MAInfraestrutura Hídrica, Portos, Hidroviaparada desde 06/20212% medidos

Motivo declarado: Paralisada

Ipirá - BAInfraestrutura Hídrica, Portos, Hidroviaparada desde 05/202632% medidos

Motivo declarado: Paralisada

Porto Alegre - RSSegurança Públicaparada desde 05/202580% medidos

Motivo declarado: Empresa não aceitou a Rescisão unilateral de contrato e ingressou na justiça. Aguardando julgamento do mérito.

Cocos - BARodoviaparada desde 07/202596% medidos

Motivo declarado: Por interesse da administração

Laranjal do Jari - APInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 05/20260% medidos

Motivo declarado: Fundamenta-se juridicamente no artigo 137, incisos I e V, combinado com o artigo 138, inciso |, da Lei Federal nº 14.133/2021, nas disposições da Cláusula 22 do contrato original e nos Decretos Municipais nº 037/2024 e nº 038/2024GAB/PMLJ.

Juiz de Fora - MGEducaçãoparada desde 06/201753% medidos

Motivo declarado: A obra encontra-se paralisada desde 2016, sendo que o contrato foi encerrado em 15/06/2017. O avanço físico da obra foi de cerca de 57%, enquanto o avanço financeiro foi de aproximadamente 69% do valor contratual. Atualmente, tramita uma ação judicial envolvendo os valores pagos à título de administração local de obras, bem como quanto ao processo de importação do Teleférico, que era de responsabilidade da empresa contratada.

Pantano Grande - RSRodoviaparada desde 08/202653% medidos

Motivo declarado: Revisão de projeto básico

Manaus - AMInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 01/202645% medidos

Motivo declarado: Vimos por desta, solicitar a Parada Técnica da referida obra, contados a partir de 10/01/2026. Considerando as justificativas em anexo.

Itacoatiara - AMInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 01/20250% medidos

Motivo declarado: A suspensão das atividades ocorre devido ao elevado índice de precipitações dos últimos meses, que impedem principalmente a continuidade dos serviços de terraplanagem na construção, além de afetar a eficiência de outros serviços.

Lavras - MGSaúdeparada desde 09/202182% medidos

Motivo declarado: Houve a finalização do prazo de execução contratual sem que o objeto tenha sido entregue.

José Boiteux - SCDefesa Civilparada desde 05/20231% medidos

Motivo declarado: Em atenção ao Parecer Jurídico n° 139/2023 - PGE-NUAJ/DC, o qual concluiu com a possibilidade jurídica da paralisação com as recomendações que serão seguidas, tenho por decisão concordar em sua totalidade, entendendo que o processo está em consonância com os preceitos da legislação vigente.

Diamantina - MGEducaçãoparada desde 09/201719% medidos

Motivo declarado: Rescisão unilateral do contrato por razões de interesse público

Juiz de Fora - MGEducaçãoparada desde 06/20150% medidos

Motivo declarado: Foi assinado o contrato para realização da obra, no entanto, na ocasião do início dos trabalhos a equipe de fiscalização constatou graves falhas, como a ausência de projetos arquitetônico e projetos complementares de um edifício de 3 andares cujos quantitativos constavam na planilha orçamentária. Assim, a obra não chegou a ser iniciada e, portanto, não houve qualquer avanço físico ou financeiro relacionado ao contrato

Ipatinga - MGDesenvolvimentoparada desde 01/20265% medidos

Motivo declarado: Ausência de condições técnicas e financeiras da empresa contratada para dar continuidade à execução do Contrato nº 46/2024. A obra encontrava-se em estado de inexecução prolongada e sem registro de avanço físico após cinco meses do reinício formal.

Curitiba - PRRodoviaparada desde 06/20267% medidos

Motivo declarado: Situação atualizada via SUPRA.

Macapá - APRodoviaparada desde 09/202599% medidos

Motivo declarado: Ocorre que, na área projetada à execução dos serviços há um obstáculo físico, decorrente da presença de postes de iluminação pública que necessitam ser removidos e/ou realocados para viabilizar o andamento dos serviços. Contudo já fora solicitado formalmente à empresa concessionária de energia, CEA Equatorial, a análise do projeto= de iluminação pública, referente à área do empreendimento, OFÍCIO N 210101.0076.2193.0741/2025 GAB – SETRAP, e posteriormente reiterado por meio do OFÍCIO N° 210101.0077.4861.0008/2025 GTE - SETRAP, de forma a viabilizara a execução plena dos serviços, no entanto, até a presente data, a concessionária não se manifestou sobre o referido pedido, não apresentando retorno quanto à análise e providências necessárias.

Itaperuna - RJEducaçãoparada desde 06/20260% medidos

Motivo declarado: RESCISÃO CONTRATUAL A PROBLEMAS ENCONTRADOS NO INÍCIO DA OBRA QUE IMPACTARAM NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. ONDE ERA NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E CONTESÃO PORÉM NÃO ESTAVAM PREVISTOS NO PROJETO BÁSICO LICITADO.

Anastácio - MSRodoviaparada desde 09/202671% medidos

Motivo declarado: Revisão de projeto básico

Salvador - BARodoviaparada desde 07/2025100% medidos

Motivo declarado: Por interesse da administração

Vila Bela da Santíssima Trindade - MTDefesa Nacionalparada desde 11/202415% medidos

Motivo declarado: Rescisão unilateral de contrato.

Palmares - PEInfraestrutura Urbana e Mobilidadeparada desde 09/202584% medidos

Motivo declarado: Convenente informou que está adotando as providências para continuidade da obra.

Três Rios - RJSegurança Públicaparada desde 03/202424% medidos

Motivo declarado: EMPRESA CONTRATADA ABANDONOU A EXECUÇÃO DA OBRA

Santo Amaro - BAInfraestrutura Hídrica, Portos, Hidroviaparada desde 05/202618% medidos

Motivo declarado: Paralisada

Xambioá - TORodoviaparada desde 06/202667% medidos

Motivo declarado: Situação atualizada via SUPRA.