contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do Centro de Atendimento à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – Centro TEA, a ser implantado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 940, Bairro Centro, Santo Expedito/SP, CEP 19190-005, com área construída de referência de 166,44 m², conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais anexos técnicos integrantes do processo administrativo.
MUNICIPIO DE SANTO EXPEDITOSanto Expedito/SP
Propostas até 01/10/2026, 08:59 — em 13 dias.
Decifre este edital com IA
A IA lê o edital e os anexos e devolve o resumo, os documentos de habilitação exigidos, os prazos e os riscos — cada ponto com a página citada. Nos planos Essencial e Pro.
Informações complementares
contratação de empresa especializada para execução da obra de construção do Centro de Atendimento à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista – Centro TEA, a ser implantado na Avenida Barão do Rio Branco, nº 940, Bairro Centro, Santo Expedito/SP, CEP 19190-005, com área construída de referência de 166,44 m², conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais anexos técnicos integrantes do processo administrativo.
Ficha da licitação
- Modalidade
- Concorrência - Eletrônica
- Modo de disputa
- Aberto
- Número de controle PNCP
- 46439113000199-1-000016/2026
- Número da compra
- 8
- Processo
- 8
- Publicado em
- 16/09/2026
- Abertura das propostas
- 17/09/2026, 00:01 (há 23 horas)
- Encerramento das propostas
- 01/10/2026, 08:59 (em 13 dias)
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, II
Saúde fiscal do órgão
Saúde fiscal de Santo Expedito/SP
Este órgão tem nota CAPAG do Tesouro Nacional (ano-base 2024) — o sinal de quem paga em dia. Disponível nos planos Essencial e Pro.
Ver planosVale disputar? O que o PNCP já mostra
Números públicos sobre este órgão e sobre os itens deste edital.
Quanto MUNICIPIO DE SANTO EXPEDITO compra de Obras e Engenharia
2 licitações
R$ 879.457,19 em valor estimado · última em 16/09/2026
Por quanto o governo costuma pagar
1 item deste edital já tem preço homologado na base do Licitário.
A faixa completa de cada item, por UF e por órgão, fica no Analytics.
Itens (1)
Confira se algum item bate com o que a sua empresa fornece.
Edital e anexos
Os arquivos são servidos pelo PNCP. O Licitário não altera o conteúdo do edital.
Oportunidades abertas parecidas
Outras licitações de Obras e Engenharia ainda recebendo proposta. Acompanhe o seu ramo sem procurar uma a uma.
- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia têxtil, com o objetivo de desenvolver e emitir Laudo Técnico…Botucatu/SP · MUNICIPIO DE BOTUCATU · Propostas até 17/09/2026
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DE SALA DE ESTERILIZAÇÃO E REFORMA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO,…Aramina/SP · MUNICIPIO DE ARAMINA · Propostas até 18/09/2026
- SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO ALVENARIA - EXECUCAO; SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO OU REFORMA ALVENARIA - EXECUCAO - SALA DE…Campinas/SP · UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · Propostas até 18/09/2026
- Tijolo de barro comum 18 x 9 x 5 cmSão Paulo/SP · PMSP - SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARR… · Propostas até 18/09/2026
- Contratação de empresa especializada para execução da reforma do prédio do Centro de Referência do Idoso – CRI, localizado na Avenida Duque…Itápolis/SP · MUNICIPIO DE ITAPOLIS · Propostas até 18/09/2026
Outras compras de MUNICIPIO DE SANTO EXPEDITO
- Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, equipamentos e EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO…Abertura: 18/09/2026
- Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obra de pavimentação asfáltica tipo C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso…Abertura: 21/08/2026
- Aquisição de equipamentos para uso na Unidade Básica de Saúde, com recursos oriundos do Ministério da Saúde, através da Emenda Parlamentar…Abertura: 20/08/2026