Pular para o conteúdo
Licitário
  • Aviso publicado
  • Concorrência - Eletrônica
  • Disputa: aberto
  • Disputa no Portal de Compras Públicas
  • Fonte: PNCP
  • Benefício ME/EPP

[Portal de Compras Públicas] - O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para a execução de reforma e adequação das escolas municipais EMEI abelhinha, emeif camilo gomes, emeif elvira f. Lourenço, emeif manuel j. Martins, emeif prof. Milcio bazoli, emeif moacyr p. Santiago, emeif prof. Sidney c. M. Egydio, com o fornecimento de mão de obra, materiais e insumos, conforme especificações constantes no projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo licitatório, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.

Município de Pariquera-Açu· PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇUPariquera-Açu/SP

Prazo
Até 24/11/2026, 08:00
em 19 dias · abertura 09/11/2026, 08:00
Valor estimado
R$ 2.383.272,39
7 itens · 7 serviços
Local da disputa
Portal de Compras Públicas
Abrir no portal · a partir do Start
Saúde fiscal
CAPAG 2024 disponívelver a nota · a partir do Básico

Vale a pena olhar este edital?

dados do PNCP e da base do Licitário em 04/11/2026
Vale olhar3 a favor · 0 contra · 1 neutro · 80 de 100 nos fatores públicos
  • +20Tem benefício para ME/EPP: o concorrente grande entra em desvantagem ou não entra
  • +10Faltam 19 dias para encerrar: dá tempo de montar a proposta sem correr
  • +10Modalidade com disputa aberta: qualquer fornecedor habilitado entra e dá lance

?Saúde fiscal do comprador: nota CAPAG disponível (entra no cálculo a partir do Básico).

Ver os 4 fatores
  • +20Tem benefício para ME/EPP: o concorrente grande entra em desvantagem ou não entra
  • +10Faltam 19 dias para encerrar: dá tempo de montar a proposta sem correr
  • +10Modalidade com disputa aberta: qualquer fornecedor habilitado entra e dá lance
  • 017 fornecedores diferentes já venceram neste órgão: disputa concorrida no preço

Entre com a sua empresa e o painel passa a pesar ramo, estado e documentos.

Veredito da IA · 15 segundos

A IA lê as primeiras páginas do edital e responde: se vale a pena, o que pede na habilitação e o que fazer a seguir.

Um por conta; sem limite a partir do Básico. Não substitui a leitura do edital.

O que precisa?

Habilitação padrão: 5 certidões + balanço

Concorrência - Eletrônica com disputa · 37 arquivos: Edital, Outros Documentos

Analisar este edital →

Até quando?

Propostas até 24/11/2026, 08:00 — em 19 dias

publicado 04/11/2026 · nenhuma atualização no PNCP desde que acompanhamos

Avisar 1 dia antes · criar conta

Onde disputo?

No Portal de Compras Públicas

Concorrência - Eletrônica · modo: aberto · a proposta não é enviada no Licitário nem no PNCP — o PNCP só publica

Abrir no portal · a partir do Start

Por quanto já foi comprado?

Sem preço homologado comparável para estes 7 itens

O órgão já comprou Serviços Terceirizados 6× (R$ 5,5 mi estimados)

Valor estimado R$ 2.383.272,39

Ver preços e quem vence →

Valor estimado, os 7 itens com quantidade e preço, os 37 arquivos e o link do portal: a partir de R$ 29,90/mês, sem fidelidade.

Ver os planosJá tem conta? Entrar

Entender o edital a fundo

Análise completa

Lê o edital e os anexos inteiros: documentos exigidos por bloco, prazos e riscos, cada ponto com a página citada. Leva de 12 a 40 minutos.

Analisar este editala partir do Básico

Seus documentos para este edital

Habilitação padrão: 5 certidões + balanço. Cadastre as suas e veja, em cada edital, o que está em dia e o que falta — sem rodar IA.

Cadastrar certidõesa partir do Básico

Lia, a assistente do Licitário

Conversa sobre este edital, cita a página e escreve o pedido de esclarecimento ou a impugnação com os dados da sua empresa.

Perguntar à Lia

Análise gerada por IA. Não substitui a leitura integral do edital nem orientação jurídica.

Precisa de ajuda para disputar esta licitação? Consultorias de licitação que atendem SP recebem o seu pedido e falam com você. Pedir não custa nada.

Pedir ajudaVer consultorias

Itens7

Itens da licitação
NºDescriçãoQuantidadeValor unitárioValor total
1LOTE 6 - EMEIF MOACYR P. SANTIAGO - A descrição dos serviços consta da planilha orçamentária e do cronograma fixado para a obra.1 ServiçoR$ 444.903,60R$ 444.903,60
2LOTE 7 - EMEIF PROF. SIDNEY C. M. EGYDIO - A descrição dos serviços consta da planilha orçamentária e do cronograma fixado para a obra.1 ServiçoR$ 628.914,21R$ 628.914,21
3LOTE 1 - EMEI ABELHINHA - A descrição dos serviços consta da planilha orçamentária e do cronograma fixado para a obra.1 ServiçoR$ 566.346,88R$ 566.346,88
4LOTE 2 - EMEIF CAMILO GOMES - A descrição dos serviços consta da planilha orçamentária e do cronograma fixado para a obra.1 ServiçoR$ 78.431,50R$ 78.431,50
5LOTE 3 - EMEIF ELVIRA F. LOURENÇO - A descrição dos serviços consta da planilha orçamentária e do cronograma fixado para a obra.1 ServiçoR$ 327.859,64R$ 327.859,64
6LOTE 4 - EMEIF MANUEL J. MARTINS - A descrição dos serviços consta da planilha orçamentária e do cronograma fixado para a obra.1 ServiçoR$ 290.335,79R$ 290.335,79
7LOTE 5 - EMEIF PROF. MILCIO BAZOLI - A descrição dos serviços consta da planilha orçamentária e do cronograma fixado para a obra.1 ServiçoR$ 46.480,77R$ 46.480,77

Edital e anexos37

Baixar · a partir do Start
  • EDITAL_REFORMA_DAS_ESCOLAS_vf_ass.pdf52 páginas · 831 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • CRONOGRAMA_ABELHINHA.pdf1 página · 81 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • EMEIF_Moacyr_memorial__1_.pdf4 páginas · 330 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • EMEIF_Monel__jose_martins_memorial__1_.pdf4 páginas · 178 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • EMEIF_Sidiney_memorial__1_.pdf5 páginas · 179 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • EMEIF-Boa_Vista_memorial__1_.pdf5 páginas · 181 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Escola_Milcio_memorial__1___1_.pdf4 páginas · 325 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • MEMORIAL_DESCRITIVO_ABELHINHA.pdf8 páginas · 215 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • memorial_EMEIF-senador_dantas_completa__2_.pdf4 páginas · 326 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • OR_AMENTO_SINT_TICO_ABELHINHA.pdf4 páginas · 211 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • PROJETO_ESC_ABELHINHA_II.pdf1 página · 2,7 MB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • PROJETO_ESC_ABELHINHA.pdf1 página · 1,4 MB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_EMEI_Abelhinha_-_Cronograma__2_.xlsx1 página · 70 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_EMEI_Abelhinha_-_Or_amento_Sint_tico__1_.xlsx1 página · 80 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_EMEIF_Manuel_Jos__M_-_Cronograma__3_.xlsx1 página · 70 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_EMEIF_Manuel_Jos__M_-_Or_amento_Sint_tico__2_.xlsx1 página · 73 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_EMEIF_Moacyr_Pinto__-_Cronograma__2_.xlsx1 página · 70 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_EMEIF_Moacyr_Pinto__-_Or_amento_Sint_tico__3_.xlsx1 página · 79 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_EMEIF_Prof._Sidney__-_Cronograma__3_.xlsx1 página · 70 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_EMEIF_Prof._Sidney__-_Or_amento_Sint_tico__3_.xlsx1 página · 85 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_Escola_Camilo_Gomes_-_Cronograma__1_.xlsx1 página · 70 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_Escola_Camilo_Gomes_-_Or_amento_Sint_tico__2_.xlsx1 página · 73 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_Escola_Elvira_Ferna_-_Cronograma__2_.xlsx1 página · 70 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_Escola_Elvira_Ferna_-_Or_amento_Sint_tico__3_.xlsx1 página · 74 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_Escola_Milcio_Bazol_-_Cronograma__2_.xlsx1 página · 70 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Reforma_da_Escola_Milcio_Bazol_-_Or_amento_Sint_tico__2_.xlsx1 página · 71 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • RELAT_RIO_ESCOLAS_MUNICIPAIS_ok.pdf3 páginas · 416 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • RELAT_RIO_FOTOGR_FICO_Sidney_C._M._Egidio_-_fotos_ok.pdf6 páginas · 2,8 MB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • RELAT_RIO__EMEIF_Prof_Sidney_Conceicao_Medeiros_Egydio_ok.pdf4 páginas · 369 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Relatorio_EMEIF_Prof._Moacyr_Pinto_Santiago_clementina_ok.pdf5 páginas · 435 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Relatorio_fotografico_EMEIF_Prof._Moacyr_Pinto_Santiago_finalizado_ok.pdf8 páginas · 1,8 MB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • RELATORIO_FOTOGRAFICO_ESCOLA_CAMILO_GOMES_ok.pdf6 páginas · 1,5 MB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • RELATORIO_MANUTEN__O_EMEIF_PROF.__MILCIO_BAZOLI_ok.pdf1 página · 296 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • RELATORIO_REFORMA_EMEIF_ELVIRA_FERNANDES_LOURENCO_COMPLETO_ok.pdf2 páginas · 363 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • RELATORIO_REFORMA_EMEIF_MANUEL_JOSE_MARTINS_ok.pdf5 páginas · 13,5 MB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • EDITAL_REFORMA_DAS_ESCOLAS_04.11_ass.pdf52 páginas · 828 KB · no PNCP desde 04/11/2026Edital
  • Solicita__o_Prefeitura_Municipal_de_Pariquera-A_u_SP.pdfno PNCP desde 04/11/2026Outros

Os arquivos são servidos pelo PNCP. O Licitário não altera o conteúdo do edital.

Por quanto o governo paga

Já comprou

Nenhumde 7 itens

com homologação comparável na base — nada de preço inventado

Quem vence aqui

17fornecedores

distintos em 8 compras com resultado do órgão

Como compra

52%com disputa

54 licitações · última em 03/11/2026

Mercado local

1vencedor

Serviços Terceirizados, Pariquera-Açu, 24 meses · 78% sem disputa

Preço homologado por item
Preço homologado por itemMediana
Nenhum dos 7 itens tem homologação comparável na base — nada de preço inventado.
Quem mais vence em Município de Pariquera-Açu
Quem mais vence em Município de Pariquera-AçuItensValor
PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA6R$ 205 mil
SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA5R$ 108 mil
FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE LTDA4R$ 28 mil
17 fornecedores diferentes já venceram neste órgão — o mais frequente é PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (6 itens).
  • Como este comprador compra: 54 licitações no PNCP, 52% com disputa, R$ 16,9 mi estimados, última em 03/11/2026.
  • Em Pariquera-Açu, Serviços Terceirizados: 2 licitações com disputa em 24 meses, 1 vencedor distinto, 78% sem disputa.

Preços de homologações publicadas no PNCP; chave por CATMAT/CATSER quando existe (3% dos itens) ou pela descrição (aproximado, marcado com ≈). O PNCP publica só o cabeçalho das atas: os preços praticados são os das homologações. dados do PNCP e da base do Licitário em 04/11/2026. Por item, UF e órgão: Analytics →

Saúde fiscal do comprador

CAPAG 2024 disponível

A CAPAG é a nota de capacidade de pagamento que o Tesouro Nacional dá a estados e municípios a partir de três indicadores — endividamento, poupança corrente e liquidez — resumidos numa letra de A a D. Para quem vai fornecer, é o sinal de quem paga em dia.

Nota CAPAG do Tesouro Nacional para Pariquera-Açu/SP (ano-base 2024)ver a nota · a partir do Básico

Ficha completa

Objeto completo
[Portal de Compras Públicas] - O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para a execução de reforma e adequação das escolas municipais EMEI abelhinha, emeif camilo gomes, emeif elvira f. Lourenço, emeif manuel j. Martins, emeif prof. Milcio bazoli, emeif moacyr p. Santiago, emeif prof. Sidney c. M. Egydio, com o fornecimento de mão de obra, materiais e insumos, conforme especificações constantes no projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos integrantes do processo licitatório, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.
Encerramento das propostas
24/11/2026, 08:00 (em 19 dias)
Local da disputa
Portal de Compras Públicas
Abrir no portal · a partir do Start
Valor estimado
R$ 2.383.272,39
Saúde fiscal do comprador
CAPAG 2024 disponível · Pariquera-Açu/SP

Histórico20

  1. Encerramento das propostasprevisto
  2. Abertura das propostasprevisto
  3. Arquivo incluído: EditalEDITAL_REFORMA_DAS_ESCOLAS_04.11_ass.pdf
  4. Arquivo incluído: Outros DocumentosSolicita__o_Prefeitura_Municipal_de_Pariquera-A_u_SP.pdf
  5. Arquivo incluído: EditalRELATORIO_REFORMA_EMEIF_MANUEL_JOSE_MARTINS_ok.pdf
  6. Arquivo incluído: EditalRELATORIO_MANUTEN__O_EMEIF_PROF.__MILCIO_BAZOLI_ok.pdf
  7. Arquivo incluído: EditalRELATORIO_REFORMA_EMEIF_ELVIRA_FERNANDES_LOURENCO_COMPLETO_ok.pdf
  8. Arquivo incluído: EditalRELATORIO_FOTOGRAFICO_ESCOLA_CAMILO_GOMES_ok.pdf
  9. Arquivo incluído: EditalRelatorio_fotografico_EMEIF_Prof._Moacyr_Pinto_Santiago_finalizado_ok.pdf
  10. Arquivo incluído: EditalRelatorio_EMEIF_Prof._Moacyr_Pinto_Santiago_clementina_ok.pdf
  11. Arquivo incluído: EditalRELAT_RIO__EMEIF_Prof_Sidney_Conceicao_Medeiros_Egydio_ok.pdf
  12. Arquivo incluído: EditalRELAT_RIO_FOTOGR_FICO_Sidney_C._M._Egidio_-_fotos_ok.pdf
  13. Arquivo incluído: EditalRELAT_RIO_ESCOLAS_MUNICIPAIS_ok.pdf
  14. Arquivo incluído: EditalReforma_da_Escola_Milcio_Bazol_-_Cronograma__2_.xlsx
  15. Arquivo incluído: EditalReforma_da_Escola_Milcio_Bazol_-_Or_amento_Sint_tico__2_.xlsx
  16. Arquivo incluído: EditalReforma_da_Escola_Camilo_Gomes_-_Or_amento_Sint_tico__2_.xlsx
  17. Arquivo incluído: EditalReforma_da_Escola_Elvira_Ferna_-_Cronograma__2_.xlsx
  18. Arquivo incluído: EditalReforma_da_Escola_Elvira_Ferna_-_Or_amento_Sint_tico__3_.xlsx
  19. Arquivo incluído: EditalReforma_da_EMEIF_Prof._Sidney__-_Or_amento_Sint_tico__3_.xlsx
  20. Publicada no PNCP

Perguntas frequentes

Até quando posso enviar proposta?
Propostas até 24/11/2026, 08:00. Publicado 04/11/2026 · nenhuma atualização no PNCP desde que acompanhamos.
Onde é a disputa?
No Portal de Compras Públicas. Concorrência - Eletrônica · modo: aberto · a proposta não é enviada no Licitário nem no PNCP — o PNCP só publica.
Por quanto o governo costuma pagar pelos itens?
Sem preço homologado comparável para estes 7 itens. O órgão já comprou Serviços Terceirizados 6× (R$ 5,5 mi estimados).
Quem mais venceu em Município de Pariquera-Açu?
17 fornecedores diferentes já venceram neste órgão — o mais frequente é PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (6 itens). Depois: SOM DA ILHA COMERCIO E PRODUCOES LTDA (5 itens) e FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE LTDA (4 itens).
Tem benefício ou exclusividade para ME/EPP?
Tem benefício para ME/EPP: o concorrente grande entra em desvantagem ou não entra.

Parecidas abertas em SP

Serviços Terceirizados

Ver todas as abertas de Serviços Terceirizados →Avisar quando aparecer um parecido

Outras compras do órgão

54 no total

Ver o perfil do comprador →