Vale a pena olhar este edital?
dados do PNCP e da base do Licitário em 05/11/2026- 0Sem benefício ME/EPP declarado: a disputa é aberta a empresas de qualquer porte
- +10Faltam 18 dias para encerrar: dá tempo de montar a proposta sem correr
- +10Só 6 fornecedores diferentes já venceram neste órgão: disputa menos concorrida
?Saúde fiscal do comprador: nota CAPAG disponível (entra no cálculo a partir do Básico).
Ver os 4 fatores
- +10Faltam 18 dias para encerrar: dá tempo de montar a proposta sem correr
- +10Só 6 fornecedores diferentes já venceram neste órgão: disputa menos concorrida
- +10Modalidade com disputa aberta: qualquer fornecedor habilitado entra e dá lance
- 0Sem benefício ME/EPP declarado: a disputa é aberta a empresas de qualquer porte
Entre com a sua empresa e o painel passa a pesar ramo, estado e documentos.
Veredito da IA · 15 segundos
A IA lê as primeiras páginas do edital e responde: se vale a pena, o que pede na habilitação e o que fazer a seguir.
O que precisa?
Habilitação padrão: 5 certidões + balanço
Concorrência - Presencial com disputa · 1 arquivo: Edital
Até quando?
Propostas até 23/11/2026, 07:59 — em 18 dias
publicado 05/11/2026 · nenhuma atualização no PNCP desde que acompanhamos
Onde disputo?
No portal indicado no edital
Concorrência - Presencial · modo: aberto · publicada no PNCP via IPM Sistemas · a proposta não é enviada no Licitário nem no PNCP — o PNCP só publica
Por quanto já foi comprado?
Sem preço homologado comparável para estes 1 itens
O órgão já comprou Serviços Terceirizados 1× (R$ 228 mil estimados)
Valor estimado R$ 1.059.184,20
Valor estimado, os 1 item com quantidade e preço e os 1 arquivo: a partir de R$ 29,90/mês, sem fidelidade.
Ver os planosJá tem conta? EntrarEntender o edital a fundo
Análise completa
Lê o edital e os anexos inteiros: documentos exigidos por bloco, prazos e riscos, cada ponto com a página citada. Leva de 12 a 40 minutos.
Analisar este editala partir do Básico
Seus documentos para este edital
Habilitação padrão: 5 certidões + balanço. Cadastre as suas e veja, em cada edital, o que está em dia e o que falta — sem rodar IA.
Cadastrar certidõesa partir do Básico
Lia, a assistente do Licitário
Conversa sobre este edital, cita a página e escreve o pedido de esclarecimento ou a impugnação com os dados da sua empresa.
Análise gerada por IA. Não substitui a leitura integral do edital nem orientação jurídica.
Precisa de ajuda para disputar esta licitação? Consultorias de licitação que atendem RS recebem o seu pedido e falam com você. Pedir não custa nada.
Itens1
1 serviço
| Nº | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa especializada para execução integral de 15 (quinze) unidades habitacionais pré-moldadas de madeira, com 43,00 m² cada e área total de 516,00 m², no Município de Cristal do Sul/RS, com fornecimento integral de materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos, transporte, instalações provisórias, administração, mobilização, desmobilização, segurança e demais insumos, em estrita conformidade com projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, composições de custos, BDI, encargos sociais, cronograma físico-financeiro e anexos. * Diversos locais no interior do Município. | 1 OBRA (OBRA) | R$ 1.059.184,20 | R$ 1.059.184,20 |
Edital e anexos1
Baixar · a partir do Start
- Relatorio - Edital - WCO621101-006-INJTYBNNMVGRZB-8.doc341 KB · no PNCP desde 05/11/2026Edital
Os arquivos são servidos pelo PNCP. O Licitário não altera o conteúdo do edital.
Por quanto o governo paga
Por item, UF e órgão: Analytics →
Já comprou
Nenhumde 1 item
com homologação comparável na base — nada de preço inventado
Quem vence aqui
6fornecedores
distintos em 4 compras com resultado do órgão
Como compra
64%com disputa
25 licitações · última em 03/11/2026
| Preço homologado por item | Mediana | Amostras |
|---|---|---|
| Nenhum dos 1 itens tem homologação comparável na base — nada de preço inventado. | ||
| Quem mais vence em Município de Cristal do Sul | Itens | Valor |
|---|---|---|
| CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA | 4 | R$ 13 mil |
| P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP | 2 | R$ 311 mil |
| COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA | 1 | R$ 7 mil |
| 6 fornecedores diferentes já venceram neste órgão — o mais frequente é CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA (4 itens). | ||
- Como este comprador compra: 25 licitações no PNCP, 64% com disputa, R$ 3,9 mi estimados, última em 03/11/2026.
Preços de homologações publicadas no PNCP; chave por CATMAT/CATSER quando existe (3% dos itens) ou pela descrição (aproximado, marcado com ≈). O PNCP publica só o cabeçalho das atas: os preços praticados são os das homologações. dados do PNCP e da base do Licitário em 05/11/2026. Por item, UF e órgão: Analytics →
Saúde fiscal do comprador
CAPAG 2024 disponível
A CAPAG é a nota de capacidade de pagamento que o Tesouro Nacional dá a estados e municípios a partir de três indicadores — endividamento, poupança corrente e liquidez — resumidos numa letra de A a D. Para quem vai fornecer, é o sinal de quem paga em dia.
Nota CAPAG do Tesouro Nacional para Cristal do Sul/RS (ano-base 2024)ver a nota · a partir do BásicoFicha completa
- Objeto completo
- Contratação de empresa especializada para execução integral de 15 (quinze) unidades habitacionais pré-moldadas de madeira, com 43,00 m² cada e área total de 516,00 m², no Município de Cristal do Sul/RS, com fornecimento integral de materiais, mão de obra, ferramentas, equipamentos, transporte, instalações provisórias, administração, mobilização, desmobilização, segurança e demais insumos, em estrita conformidade com projeto, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, composições de custos, BDI, encargos sociais, cronograma físico-financeiro e anexos. * (Casas a serem construídas em diversas localidades no interior do Município).
- Encerramento das propostas
- 23/11/2026, 07:59 (em 18 dias)
- Valor estimado
- R$ 1.059.184,20
- Saúde fiscal do comprador
- CAPAG 2024 disponível · Cristal do Sul/RS
Histórico4
- Encerramento das propostasprevisto
- Arquivo incluído: EditalRelatorio - Edital - WCO621101-006-INJTYBNNMVGRZB-8.doc
- Publicada no PNCP
- Abertura das propostas
Perguntas frequentes
- Até quando posso enviar proposta?
- Propostas até 23/11/2026, 07:59. Publicado 05/11/2026 · nenhuma atualização no PNCP desde que acompanhamos.
- Por quanto o governo costuma pagar pelos itens?
- Sem preço homologado comparável para estes 1 itens. O órgão já comprou Serviços Terceirizados 1× (R$ 228 mil estimados).
- Quem mais venceu em Município de Cristal do Sul?
- 6 fornecedores diferentes já venceram neste órgão — o mais frequente é CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA (4 itens). Depois: P&B CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-EPP (2 itens) e COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (1 item).
- Tem benefício ou exclusividade para ME/EPP?
- Sem benefício ME/EPP declarado: a disputa é aberta a empresas de qualquer porte.
Parecidas abertas em RS
Serviços Terceirizados- Contratação de revenda autorizada Chevrolet, localizada a uma distância máxima de 100 km do Município de Capão da Canoa/RS, para execução…Capão da Canoa/RS · MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA · propostas até 05/11/2026
- Contratação de empresa especializada para a construção de carneiras em alvenaria, incluso a mão de obra e o material, nos 27 cemitérios de…Palmeira das Missões/RS · MUNICIPIO DE PALMEIRA DAS MISSOES · propostas até 06/11/2026
- [Portal de Compras Públicas] - DISPENSA ELETRÔNICA VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA O…Santiago/RS · MUNICIPIO DE SANTIAGO · propostas até 06/11/2026
- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de desinsetização e desratização em todas as áreas internas e externas…Porto Alegre/RS · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO · propostas até 06/11/2026
- [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para construção de 12…Faxinal do Soturno/RS · MUNICIPIO DE FAXINAL DO SOTURNO · propostas até 06/11/2026
Ver todas as abertas de Serviços Terceirizados →Avisar quando aparecer um parecido
Outras compras do órgão
25 no total
- Objetivo aquisição de 01(uma) Plantadeira/Semeadora e Adubadora p/Culturas de Verão c/minimo de 06 Linhas, conforme Termo de Refência…Abertura 04/11/2026
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ACORDO COM O RAMO DE ATUAÇÃO DO OBEJTO DESTE PROCESSO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, PREPARAÇÃO E PINTURA…Abertura 23/10/2026
- [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME…Abertura 20/10/2026
- AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I. PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.Abertura 20/10/2026