Vale a pena olhar este edital?
dados do PNCP e da base do Licitário em 07/11/2026- 0Sem benefício ME/EPP declarado: a disputa é aberta a empresas de qualquer porte
- +10Faltam 15 dias para encerrar: dá tempo de montar a proposta sem correr
- +10Modalidade com disputa aberta: qualquer fornecedor habilitado entra e dá lance
?Saúde fiscal do comprador: nota CAPAG disponível (entra no cálculo a partir do Básico).
Ver os 4 fatores
- +10Faltam 15 dias para encerrar: dá tempo de montar a proposta sem correr
- +10Modalidade com disputa aberta: qualquer fornecedor habilitado entra e dá lance
- 0Sem benefício ME/EPP declarado: a disputa é aberta a empresas de qualquer porte
- 019 fornecedores diferentes já venceram neste órgão: disputa concorrida no preço
Entre com a sua empresa e o painel passa a pesar ramo, estado e documentos.
Veredito da IA · 15 segundos
A IA lê as primeiras páginas do edital e responde: se vale a pena, o que pede na habilitação e o que fazer a seguir.
O que precisa?
Habilitação padrão: 5 certidões + balanço
Concorrência - Eletrônica com disputa · 10 arquivos: Edital, Estudo Técnico Preliminar
Até quando?
Propostas até 23/11/2026, 08:59 — em 14 dias
publicado 03/11/2026 · nenhuma atualização no PNCP desde que acompanhamos
Onde disputo?
No portal indicado no edital
Concorrência - Eletrônica · modo: aberto-fechado · publicada no PNCP via Governança Brasil · a proposta não é enviada no Licitário nem no PNCP — o PNCP só publica
Por quanto já foi comprado?
Sem preço homologado comparável para estes 1 itens
O órgão já comprou Serviços Terceirizados 5× (R$ 1,6 mi estimados)
Valor estimado R$ 98.293,00
Mais como esta
Há 309 licitações de obras, reformas e construção abertas no Rio Grande do Sul
Veja todas em licitario.com.br/licitacoes-de/reformas-e-construcao/rs
Valor estimado, os 1 item com quantidade e preço e os 10 arquivos: a partir de R$ 29,90/mês, sem fidelidade.
Ver os planosJá tem conta? EntrarEntender o edital a fundo
Análise completa
Lê o edital e os anexos inteiros: documentos exigidos por bloco, prazos e riscos, cada ponto com a página citada. Leva de 12 a 40 minutos.
Analisar este editala partir do Básico
Seus documentos para este edital
Habilitação padrão: 5 certidões + balanço. Cadastre as suas e veja, em cada edital, o que está em dia e o que falta — sem rodar IA.
Cadastrar certidõesa partir do Básico
Lia, a assistente do Licitário
Conversa sobre este edital, cita a página e escreve o pedido de esclarecimento ou a impugnação com os dados da sua empresa.
Análise gerada por IA. Não substitui a leitura integral do edital nem orientação jurídica.
Precisa de ajuda para disputar esta licitação? Consultorias de licitação que atendem RS recebem o seu pedido e falam com você. Pedir não custa nada.
Itens1
1 serviço
| Nº | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratacao de empresa especializada em regime de empreitada global com fornecimento de materiais e mao de obra para execucao de melhorias no Ginasio Municipal da Varzea do Agudo com recursos oriundos da Transferencia Especial n 202228630005. | 1 UNIDADE | R$ 98.293,00 | R$ 98.293,00 |
Edital e anexos10
Baixar · a partir do Start
- Edital 45.2026 Melhorias no Ginasio Municipal da Varzea do Agudo25 páginas · 424 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
- Anexo III Memorial Descritivo8 páginas · 516 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
- Anexo IV Planilha Orcamentaria e Composicoes3 páginas · 731 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
- Anexo V Memorial de Calculo8 páginas · 734 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
- Anexo VI Cronograma Fisico e Financeiro1 página · 57 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
- Anexo VII Plantas e Detalhes3 páginas · 1,4 MB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
- Anexo VIII Quadro de Composicao do BDI1 página · 344 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
- Anexo IX Composicao de Encargos Sociais1 página · 733 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
- Anexo X Anotacao de Responsabilidade Tecnica ARTno PNCP desde 03/11/2026Edital
- Anexo II Estudo Tecnico Preliminar ETPno PNCP desde 03/11/2026ETP
Os arquivos são servidos pelo PNCP. O Licitário não altera o conteúdo do edital.
Por quanto o governo paga
Por item, UF e órgão: Analytics →
Já comprou
Nenhumde 1 item
com homologação comparável na base — nada de preço inventado
Quem vence aqui
19fornecedores
distintos em 13 compras com resultado do órgão
Como compra
44%com disputa
34 licitações · última em 03/11/2026
Mercado local
2vencedores
Serviços Terceirizados, Agudo, 24 meses · 33% sem disputa
| Preço homologado por item | Mediana | Amostras |
|---|---|---|
| Nenhum dos 1 itens tem homologação comparável na base — nada de preço inventado. | ||
| Quem mais vence em Município de Agudo | Itens | Valor |
|---|---|---|
| PAULO R. BAPTISTA DA SILVA CIA LTDA | 5 | R$ 999 mil |
| MARIZETE M. ZANCANARO | 5 | R$ 999 mil |
| RODRIGO PRADE 03469669066 | 4 | R$ 38 mil |
| 19 fornecedores diferentes já venceram neste órgão — o mais frequente é PAULO R. BAPTISTA DA SILVA CIA LTDA (5 itens). | ||
- Como este comprador compra: 34 licitações no PNCP, 44% com disputa, R$ 9,9 mi estimados, última em 03/11/2026.
- Em Agudo, Serviços Terceirizados: 2 licitações com disputa em 24 meses, 2 vencedores distintos, 33% sem disputa.
Preços de homologações publicadas no PNCP; chave por CATMAT/CATSER quando existe (3% dos itens) ou pela descrição (aproximado, marcado com ≈). O PNCP publica só o cabeçalho das atas: os preços praticados são os das homologações. dados do PNCP e da base do Licitário em 07/11/2026. Por item, UF e órgão: Analytics →
Saúde fiscal do comprador
CAPAG 2024 disponível
A CAPAG é a nota de capacidade de pagamento que o Tesouro Nacional dá a estados e municípios a partir de três indicadores — endividamento, poupança corrente e liquidez — resumidos numa letra de A a D. Para quem vai fornecer, é o sinal de quem paga em dia.
Nota CAPAG do Tesouro Nacional para Agudo/RS (ano-base 2024)ver a nota · a partir do BásicoFicha completa
- Objeto completo
- Constitui objeto da presente licitacao a contratacao de empresa especializada para a execucao de obra de engenharia sob o regime de empreitada por preco global com fornecimento de materiais e mao de obra destinada a execucao de melhorias no Ginasio Municipal da Varzea do Agudo compreendendo a implantacao de sistema de aproveitamento de aguas pluviais e a pintura e revitalizacao da quadra esportiva. As despesas decorrentes da presente contratacao serao custeadas com recursos oriundos da Transferencia Especial n 202228630005 vinculada ao Plano de Acao n 09032022 018289 2022 e com contrapartida de recursos proprios do Municipio observadas as especificacoes quantitativos e demais condicoes constantes do Memorial Descritivo Cronograma Fisico Financeiro Planilha Orcamentaria e demais documentos que integram este Edital.
- Encerramento das propostas
- 23/11/2026, 08:59 (em 14 dias)
- Valor estimado
- R$ 98.293,00
- Saúde fiscal do comprador
- CAPAG 2024 disponível · Agudo/RS
Histórico13
- Encerramento das propostasprevisto
- Abertura das propostas
- Arquivo incluído: EditalAnexo X Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART
- Arquivo incluído: EditalAnexo IX Composicao de Encargos Sociais
- Arquivo incluído: EditalAnexo VII Plantas e Detalhes
- Arquivo incluído: EditalAnexo VIII Quadro de Composicao do BDI
- Arquivo incluído: EditalAnexo VI Cronograma Fisico e Financeiro
- Arquivo incluído: EditalAnexo IV Planilha Orcamentaria e Composicoes
- Arquivo incluído: EditalAnexo V Memorial de Calculo
- Arquivo incluído: EditalAnexo III Memorial Descritivo
- Arquivo incluído: Estudo Técnico PreliminarAnexo II Estudo Tecnico Preliminar ETP
- Arquivo incluído: EditalEdital 45.2026 Melhorias no Ginasio Municipal da Varzea do Agudo
- Publicada no PNCP
Perguntas frequentes
- Até quando posso enviar proposta?
- Propostas até 23/11/2026, 08:59. Publicado 03/11/2026 · nenhuma atualização no PNCP desde que acompanhamos.
- Por quanto o governo costuma pagar pelos itens?
- Sem preço homologado comparável para estes 1 itens. O órgão já comprou Serviços Terceirizados 5× (R$ 1,6 mi estimados).
- Quem mais venceu em Município de Agudo?
- 19 fornecedores diferentes já venceram neste órgão — o mais frequente é PAULO R. BAPTISTA DA SILVA CIA LTDA (5 itens). Depois: MARIZETE M. ZANCANARO (5 itens) e RODRIGO PRADE 03469669066 (4 itens).
- Tem benefício ou exclusividade para ME/EPP?
- Sem benefício ME/EPP declarado: a disputa é aberta a empresas de qualquer porte.
Parecidas abertas em RS
Obras, reformas e construção- Contratação de empresa especializada para execução de serviço comum de engenharia de pintura e recuperação das fachadas do Prédio Nero…Canoas/RS · COMANDO DA AERONAUTICA · propostas até 09/11/2026
- Contratação de serviço de regularização / outorga de poço artesiano para obtenção da portaria de outorga conforme previsto em legislação…Santa Maria/RS · COMANDO DO EXERCITO · propostas até 09/11/2026
- Contratação de empresa especializada, através de empreitada global (material + mão de obra) para execução da obra de Construção da Creche…Cruz Alta/RS · MUNICIPIO DE CRUZ ALTA · propostas até 09/11/2026
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE NOVA…Nova Esperança do Sul/RS · MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL · propostas até 09/11/2026
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE…São Jorge/RS · MUNICIPIO DE SAO JORGE · propostas até 09/11/2026
Outras compras do órgão
34 no total
- O presente processo tem por objeto a locacao de 01 um imovel correspondente ao segundo pavimento da edificacao pertencente a Associacao…Abertura não divulgada
- Despesa referente a realizacao de esterilizacao cirurgica de caninas femeas identificacao por micro chip e orientacao quanto a guarda…Abertura 27/10/2026
- Aquisicao de 02 Veiculos automotores 0 km tipo sedan com capacidade para 05 cinco ocupantes 04 portas cor branca ano modelo 2026 ou…Abertura 21/10/2026
- Contratacao de empresa especializada para a elaboracao de projetos e a prestacao de servicos tecnicos de engenharia eletrica destinados a…Abertura não divulgada