Pular para o conteúdo
  • Aviso publicado
  • Concorrência - Eletrônica
  • Disputa: aberto
  • Disputa no Portal de Compras Públicas
  • Fonte: PNCP

[Portal de Compras Públicas] - contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços remanescentes da obra de pavimentação de vias públicas com blocos sextavados de concreto, abrangendo a rua teodomiro gonçalves de souza, no bairro vila nova; a rua pedro miranda, no bairro vila são pedro; e a rua geracina, no bairro vila estivinha, no município de Varzelândia/MG, vinculada ao contrato de repasse nº 951062/2023/m.cidades/caixa – operação nº 1090782-24, em conformidade com as especificações técnicas, os projetos, as planilhas orçamentárias, o memorial descritivo, o detalhamento do bdi, o cronograma físico-financeiro, o relatório fotográfico e os demais documentos técnicos integrantes do processo.

Município de Varzelândia· Prefeitura Municipal de VarzelandiaVarzelândia/MG

Prazo
Até 19/11/2026, 08:29
em 15 dias · abertura 05/11/2026, 08:00
Valor estimado
R$ 226.143,92
9 itens · 9 materiais
Local da disputa
Portal de Compras Públicas
Abrir no portal · a partir do Start
Saúde fiscal
Sem nota CAPAG publicada

Vale a pena olhar este edital?

dados do PNCP e da base do Licitário em 03/11/2026
Depende3 a favor · 0 contra · 1 neutro · 60 de 100 nos fatores públicos
  • 0Sem benefício ME/EPP declarado: a disputa é aberta a empresas de qualquer porte
  • +10Faltam 16 dias para encerrar: dá tempo de montar a proposta sem correr
  • +10Só 1 fornecedor já venceu neste órgão: disputa menos concorrida
Ver os 4 fatores
  • +10Faltam 16 dias para encerrar: dá tempo de montar a proposta sem correr
  • +10Só 1 fornecedor já venceu neste órgão: disputa menos concorrida
  • +10Modalidade com disputa aberta: qualquer fornecedor habilitado entra e dá lance
  • 0Sem benefício ME/EPP declarado: a disputa é aberta a empresas de qualquer porte

Entre com a sua empresa e o painel passa a pesar ramo, estado e documentos.

Veredito da IA · 15 segundos

A IA lê as primeiras páginas do edital e responde: se vale a pena, o que pede na habilitação e o que fazer a seguir.

Um por conta; sem limite a partir do Básico. Não substitui a leitura do edital.

O que precisa?

Habilitação padrão: 5 certidões + balanço

Concorrência - Eletrônica com disputa · 24 arquivos: Edital

Analisar este edital →

Até quando?

Propostas até 19/11/2026, 08:29 — em 15 dias

publicado 03/11/2026 · nenhuma atualização no PNCP desde que acompanhamos

Avisar 1 dia antes · criar conta

Onde disputo?

No Portal de Compras Públicas

Concorrência - Eletrônica · modo: aberto · a proposta não é enviada no Licitário nem no PNCP — o PNCP só publica

Abrir no portal · a partir do Start

Por quanto já foi comprado?

Sem preço homologado comparável para estes 9 itens

O órgão já comprou Obras e Engenharia 2× (R$ 790 mil estimados)

Valor estimado R$ 226.143,92

Ver preços e quem vence →

Mais como esta

Há 160 licitações de pavimentação e asfalto abertas em Minas Gerais

Veja todas em licitario.com.br/licitacoes-de/pavimentacao/mg

Ver todas

Valor estimado, os 9 itens com quantidade e preço, os 24 arquivos e o link do portal: a partir de R$ 29,90/mês, sem fidelidade.

Ver os planosJá tem conta? Entrar

Entender o edital a fundo

Análise completa

Lê o edital e os anexos inteiros: documentos exigidos por bloco, prazos e riscos, cada ponto com a página citada. Leva de 12 a 40 minutos.

Analisar este editala partir do Básico

Seus documentos para este edital

Habilitação padrão: 5 certidões + balanço. Cadastre as suas e veja, em cada edital, o que está em dia e o que falta — sem rodar IA.

Cadastrar certidõesa partir do Básico

Lia, a assistente do Licitário

Conversa sobre este edital, cita a página e escreve o pedido de esclarecimento ou a impugnação com os dados da sua empresa.

Perguntar à Lia

Análise gerada por IA. Não substitui a leitura integral do edital nem orientação jurídica.

Precisa de ajuda para disputar esta licitação? Consultorias de licitação que atendem MG recebem o seu pedido e falam com você. Pedir não custa nada.

Itens9

Itens da licitação
NºDescriçãoQuantidadeValor unitárioValor total
1REMANESCENTES DA OBRA DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA RUA TEODOMIRO GONCALVES DE SOUZA NO BAIRRO VILA NOVA, RUA PEDRO MIRANDA NO BAIRRO VILA SAO PEDRO E RUA GERACINA NO BAIRRO VILA ESTIVINHA NO MUNICIPIO DE VARZELANDIA/MG CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 951062/2023/M.CIDADES/CAIXA OPERACAO N: 1090782-24, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO. - 2.1.1.1. - LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024(20261027):2.661,83 Metro QuadradoR$ 6,35R$ 16.902,62
2REMANESCENTES DA OBRA DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA RUA TEODOMIRO GONCALVES DE SOUZA NO BAIRRO VILA NOVA, RUA PEDRO MIRANDA NO BAIRRO VILA SAO PEDRO E RUA GERACINA NO BAIRRO VILA ESTIVINHA NO MUNICIPIO DE VARZELANDIA/MG CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 951062/2023/M.CIDADES/CAIXA OPERACAO N: 1090782-24, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO. - 2.1.1.2. - ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023(20261027):266,19 Metro CúbicoR$ 109,64R$ 29.185,07
3REMANESCENTES DA OBRA DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA RUA TEODOMIRO GONCALVES DE SOUZA NO BAIRRO VILA NOVA, RUA PEDRO MIRANDA NO BAIRRO VILA SAO PEDRO E RUA GERACINA NO BAIRRO VILA ESTIVINHA NO MUNICIPIO DE VARZELANDIA/MG CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 951062/2023/M.CIDADES/CAIXA OPERACAO N: 1090782-24, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO. - 2.1.1.3. - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022(20261027):127,77 Metro CúbicoR$ 1.123,38R$ 143.534,26
4REMANESCENTES DA OBRA DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA RUA TEODOMIRO GONCALVES DE SOUZA NO BAIRRO VILA NOVA, RUA PEDRO MIRANDA NO BAIRRO VILA SAO PEDRO E RUA GERACINA NO BAIRRO VILA ESTIVINHA NO MUNICIPIO DE VARZELANDIA/MG CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 951062/2023/M.CIDADES/CAIXA OPERACAO N: 1090782-24, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO. - 2.1.1.4. - PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024(20261027):45,24 Metro QuadradoR$ 206,48R$ 9.341,16
5REMANESCENTES DA OBRA DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA RUA TEODOMIRO GONCALVES DE SOUZA NO BAIRRO VILA NOVA, RUA PEDRO MIRANDA NO BAIRRO VILA SAO PEDRO E RUA GERACINA NO BAIRRO VILA ESTIVINHA NO MUNICIPIO DE VARZELANDIA/MG CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 951062/2023/M.CIDADES/CAIXA OPERACAO N: 1090782-24, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO. - 2.2.1.1. - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA(20261027):10,74 Metro QuadradoR$ 932,02R$ 10.009,89
6REMANESCENTES DA OBRA DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA RUA TEODOMIRO GONCALVES DE SOUZA NO BAIRRO VILA NOVA, RUA PEDRO MIRANDA NO BAIRRO VILA SAO PEDRO E RUA GERACINA NO BAIRRO VILA ESTIVINHA NO MUNICIPIO DE VARZELANDIA/MG CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 951062/2023/M.CIDADES/CAIXA OPERACAO N: 1090782-24, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO. - 2.2.1.2. - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)(20261027):99 MetroR$ 90,38R$ 8.947,62
7REMANESCENTES DA OBRA DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA RUA TEODOMIRO GONCALVES DE SOUZA NO BAIRRO VILA NOVA, RUA PEDRO MIRANDA NO BAIRRO VILA SAO PEDRO E RUA GERACINA NO BAIRRO VILA ESTIVINHA NO MUNICIPIO DE VARZELANDIA/MG CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 951062/2023/M.CIDADES/CAIXA OPERACAO N: 1090782-24, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO. - 2.2.1.3. - PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM(20261027):26 UnidadeR$ 133,14R$ 3.461,64
8REMANESCENTES DA OBRA DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA RUA TEODOMIRO GONCALVES DE SOUZA NO BAIRRO VILA NOVA, RUA PEDRO MIRANDA NO BAIRRO VILA SAO PEDRO E RUA GERACINA NO BAIRRO VILA ESTIVINHA NO MUNICIPIO DE VARZELANDIA/MG CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 951062/2023/M.CIDADES/CAIXA OPERACAO N: 1090782-24, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO. - 2.2.1.4. - TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)(20261027):39 MetroR$ 69,25R$ 2.700,75
9REMANESCENTES DA OBRA DE CALCAMENTO DE VIAS PUBLICAS COM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO NA RUA TEODOMIRO GONCALVES DE SOUZA NO BAIRRO VILA NOVA, RUA PEDRO MIRANDA NO BAIRRO VILA SAO PEDRO E RUA GERACINA NO BAIRRO VILA ESTIVINHA NO MUNICIPIO DE VARZELANDIA/MG CONFORME CONTRATO DE REPASSE N: 951062/2023/M.CIDADES/CAIXA OPERACAO N: 1090782-24, DE ACORDO COM SUAS ESPECIFICACOES, PROJETO, PLANILHA, MEMORIAL DESCRITIVO, DETALHAMENTO DO BDI, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, RELATORIO FOTOGRAFICO. - 2.2.1.5. - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COMMICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021(20261027):45,9 Metro QuadradoR$ 44,90R$ 2.060,91

Edital e anexos24

Baixar · a partir do Start
  • EDITAL_CONCORRENCIA_SERVICOS_REMANESCENTES_DA_OBRA_DE_PAVIMENTA__O_revisado.pdf80 páginas · 1,0 MB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • ART_-_PROJ._CONCL._OBRA_PAV._CONT._REP._951062-2023_assinado.pdf2 páginas · 299 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • DECLARA__O_Atendimento_Legisla__o-28063v17__1_.docx1 página · 16 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • ESPECIFICA__O_T_CNICA_-_CR_951062-23_assinado.pdf8 páginas · 239 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • JUSTIF._T_CNICA_-_CR_951062-2023_assinado.pdf3 páginas · 210 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Mapa_de_Localiza__o.dwg3,0 MB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Mapa_de_Localiza__o_assinado.pdf1 página · 1,9 MB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • MEM._C_LC._-_CR_951062-2023_assinado.pdf4 páginas · 203 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • OFICIO__CR_assinado.pdf1 página · 25 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • PLANILHA_COMPARATIVA.xlsx1 página · 22 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Planilha_Multipla_-_BDI_assinado.pdf4 páginas · 238 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Planilha_Multipla_-_CRONOGRAMA_assinado.pdf1 página · 197 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Planilha_Multipla_-_CRONOPLE_assinado.pdf1 página · 276 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Planilha_Multipla_-_DADOS_assinado.pdf1 página · 231 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Planilha_Multipla_-_OR_AMENTO_assinado__1_.pdf2 páginas · 231 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Projeto_Rua_Geracina_Ferreira.dwg1.015 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Projeto_Rua_Geracina_Ferreira-RUA_GERACINA_FERREIRA_-_FLA0_assinado.pdf1 página · 1,5 MB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Projeto_Rua_Pedro_Miranda.dwg742 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Projeto_Rua_Pedro_Miranda-RUA_PEDRO_MIRANDA_-_FOLHA_0_assinado.pdf1 página · 1,2 MB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Projeto_Rua_Teodomiro_Gon_alves.dwg1,7 MB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • PROJET_3.PDF1 página · 1,7 MB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Projeto_Basico_951062_PO-CFF_PLE_2026-08-17_11-00.xlsx2 páginas · 21 KB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • Refer_ncia_06-2026.xlsm.zip7 páginas · 2,8 MB · no PNCP desde 03/11/2026Edital
  • RELAT._FOTOG._AMP._META_-_CR_953526-23_assinado.pdf6 páginas · 1,3 MB · no PNCP desde 03/11/2026Edital

Os arquivos são servidos pelo PNCP. O Licitário não altera o conteúdo do edital.

Por quanto o governo paga

Já comprou

Nenhumde 9 itens

com homologação comparável na base — nada de preço inventado

Quem vence aqui

1fornecedor

distintos em 1 compra com resultado do órgão

Como compra

50%com disputa

10 licitações · última em 15/09/2026

Mercado local

1vencedor

Obras e Engenharia, Varzelândia, 24 meses · 0% sem disputa

Preço homologado por item
Preço homologado por itemMediana
Nenhum dos 9 itens tem homologação comparável na base — nada de preço inventado.
Quem mais vence em Município de Varzelândia
Quem mais vence em Município de VarzelândiaItensValor
RIBEIRO & SILVA ENGENHARIA LTDA10R$ 446 mil
1 fornecedor diferente já venceu neste órgão — o mais frequente é RIBEIRO & SILVA ENGENHARIA LTDA (10 itens).
  • Como este comprador compra: 10 licitações no PNCP, 50% com disputa, R$ 11,6 mi estimados, última em 15/09/2026.
  • Em Varzelândia, Obras e Engenharia: 1 licitação com disputa em 24 meses, 1 vencedor distinto, 0% sem disputa.

Preços de homologações publicadas no PNCP; chave por CATMAT/CATSER quando existe (3% dos itens) ou pela descrição (aproximado, marcado com ≈). O PNCP publica só o cabeçalho das atas: os preços praticados são os das homologações. dados do PNCP e da base do Licitário em 03/11/2026. Por item, UF e órgão: Analytics →

Ficha completa

Objeto completo
[Portal de Compras Públicas] - contratação de empresa especializada em engenharia para a execução dos serviços remanescentes da obra de pavimentação de vias públicas com blocos sextavados de concreto, abrangendo a rua teodomiro gonçalves de souza, no bairro vila nova; a rua pedro miranda, no bairro vila são pedro; e a rua geracina, no bairro vila estivinha, no município de Varzelândia/MG, vinculada ao contrato de repasse nº 951062/2023/m.cidades/caixa – operação nº 1090782-24, em conformidade com as especificações técnicas, os projetos, as planilhas orçamentárias, o memorial descritivo, o detalhamento do bdi, o cronograma físico-financeiro, o relatório fotográfico e os demais documentos técnicos integrantes do processo.
Encerramento das propostas
19/11/2026, 08:29 (em 15 dias)
Local da disputa
Portal de Compras Públicas
Abrir no portal · a partir do Start
Valor estimado
R$ 226.143,92

Histórico20

  1. Encerramento das propostasprevisto
  2. Abertura das propostasprevisto
  3. Arquivo incluído: EditalRELAT._FOTOG._AMP._META_-_CR_953526-23_assinado.pdf
  4. Arquivo incluído: EditalProjeto_Basico_951062_PO-CFF_PLE_2026-08-17_11-00.xlsx
  5. Arquivo incluído: EditalRefer_ncia_06-2026.xlsm.zip
  6. Arquivo incluído: EditalPROJET_3.PDF
  7. Arquivo incluído: EditalProjeto_Rua_Teodomiro_Gon_alves.dwg
  8. Arquivo incluído: EditalProjeto_Rua_Pedro_Miranda-RUA_PEDRO_MIRANDA_-_FOLHA_0_assinado.pdf
  9. Arquivo incluído: EditalProjeto_Rua_Pedro_Miranda.dwg
  10. Arquivo incluído: EditalProjeto_Rua_Geracina_Ferreira-RUA_GERACINA_FERREIRA_-_FLA0_assinado.pdf
  11. Arquivo incluído: EditalProjeto_Rua_Geracina_Ferreira.dwg
  12. Arquivo incluído: EditalPlanilha_Multipla_-_OR_AMENTO_assinado__1_.pdf
  13. Arquivo incluído: EditalPlanilha_Multipla_-_CRONOPLE_assinado.pdf
  14. Arquivo incluído: EditalPlanilha_Multipla_-_DADOS_assinado.pdf
  15. Arquivo incluído: EditalPlanilha_Multipla_-_CRONOGRAMA_assinado.pdf
  16. Arquivo incluído: EditalPLANILHA_COMPARATIVA.xlsx
  17. Arquivo incluído: EditalPlanilha_Multipla_-_BDI_assinado.pdf
  18. Arquivo incluído: EditalMEM._C_LC._-_CR_951062-2023_assinado.pdf
  19. Arquivo incluído: EditalOFICIO__CR_assinado.pdf
  20. Publicada no PNCP

Perguntas frequentes

Até quando posso enviar proposta?
Propostas até 19/11/2026, 08:29. Publicado 03/11/2026 · nenhuma atualização no PNCP desde que acompanhamos.
Onde é a disputa?
No Portal de Compras Públicas. Concorrência - Eletrônica · modo: aberto · a proposta não é enviada no Licitário nem no PNCP — o PNCP só publica.
Por quanto o governo costuma pagar pelos itens?
Sem preço homologado comparável para estes 9 itens. O órgão já comprou Obras e Engenharia 2× (R$ 790 mil estimados).
Quem mais venceu em Município de Varzelândia?
1 fornecedor diferente já venceu neste órgão — o mais frequente é RIBEIRO & SILVA ENGENHARIA LTDA (10 itens).
Tem benefício ou exclusividade para ME/EPP?
Sem benefício ME/EPP declarado: a disputa é aberta a empresas de qualquer porte.

Parecidas abertas em MG

Pavimentação e asfalto

Ver as 160 abertas →Avisar quando aparecer um parecido

Outras compras do órgão

10 no total

Ver o perfil do comprador →