Vale a pena olhar este edital?
dados do PNCP e da base do Licitário em 12/11/2026- −Sem benefício ME/EPP declarado: a disputa é aberta a empresas de qualquer porte
- +Faltam 14 dias para encerrar: dá tempo de montar a proposta sem correr
- +Modalidade com disputa aberta: qualquer fornecedor habilitado entra e dá lance
Ver os 4 motivos
- −Sem benefício ME/EPP declarado: a disputa é aberta a empresas de qualquer porte
- +Faltam 14 dias para encerrar: dá tempo de montar a proposta sem correr
- +Modalidade com disputa aberta: qualquer fornecedor habilitado entra e dá lance
- ·Registro de preços: a ata vale até 12 meses e a quantidade é estimada — a compra não é garantida
Entre com a sua empresa e o painel passa a dizer se é do seu ramo e do seu estado.
Veredito da IA · 15 segundos
A IA lê as primeiras páginas do edital e responde: se vale a pena, o que pede na habilitação e o que fazer a seguir.
O que precisa?
Habilitação padrão: 5 certidões + balanço
Pregão - Eletrônico com disputa · 1 arquivo: Edital
Até quando?
Propostas até 27/11/2026, 09:00 — em 14 dias
publicado 12/11/2026 · nenhuma atualização no PNCP desde que acompanhamos
Onde disputo?
No Licitanet
Pregão - Eletrônico · modo: aberto · a proposta não é enviada no Licitário nem no PNCP — o PNCP só publica · registro de preços: ata de até 12 meses, compra não garantida
Por quanto já foi comprado?
Sem preço homologado comparável para estes 10 itens
O órgão já comprou Eventos e Cultura 6× (R$ 415 mil estimados)
Valor estimado R$ 2.972.705,00
Mais como esta
Há 106 licitações de eventos, palco e sonorização abertas em Minas Gerais
Veja todas em licitario.com.br/licitacoes-de/eventos-e-estruturas/mg
Nota para a sua empresa
Calculando a nota…Valor estimado, os 10 itens com quantidade e preço, os 1 arquivo e o link do portal: a partir de R$ 29,90/mês, sem fidelidade.
Ver os planosJá tem conta? EntrarLer o edital para mim
Escolha um pedido: a Lia abre com esta licitação, lê o edital e os anexos e responde em poucos minutos, com a página de cada ponto.
- Vale a pena para a minha empresa?O que pesa a favor e contra, com a página de cada ponto.a partir do Starta partir do Start
- Prazos e datas, em ordemEsclarecimento, impugnação, proposta, sessão e entrega.a partir do Starta partir do Start
- O que o edital exige e o que já tenhoO checklist de habilitação, conferido com o seu cofre.a partir do Starta partir do Start
- Resumo do objeto, valores e execuçãoO que é, quanto vale, onde entregar e como recebe.a partir do Starta partir do Start
- Declarações e proposta com os meus dadosA Lia prepara os arquivos para você revisar e assinar.a partir do Básicoa partir do Básico
Os pedidos de leitura são dos planos pagos, a partir do Start.
Relatório completo do edital
Para quem quer tudo de uma vez: documentos exigidos por bloco, prazos e riscos, cada ponto com a página citada, num relatório guardado. Leva de 12 a 40 minutos.
Gerar o relatório completoa partir do Básico
Seus documentos para este edital
Habilitação padrão: 5 certidões + balanço. Cadastre as suas e veja, em cada edital, o que está em dia e o que falta — sem rodar IA.
Cadastrar certidõesa partir do Básico
Análise gerada por IA. Não substitui a leitura integral do edital nem orientação jurídica.
Como disputar esta licitação
O PNCP não recebe proposta: ele só divulga a licitação. O Licitário também não: a proposta é enviada no portal da disputa, que é quem cobra, quando cobra.
- Onde enviar a proposta
- No Licitanet
- Cadastro
- Plano pago e análise dos documentos
- Certificado digital
- Confira no portal
- Custo do portal
- Pago: R$ 107,00 por processo ou de R$ 161,00 a R$ 827,00 por período
- Prazo
- Propostas até 27/11/2026, 09:00 (horário de Brasília)
O Licitanet cobra do fornecedor para participar: Pago: R$ 107,00 por processo ou de R$ 161,00 a R$ 827,00 por período. O TCU já olhou essa cobrança.
Em dezembro de 2025, o TCU auditou as plataformas privadas de licitação usadas por prefeituras e estados com dinheiro federal (Acórdão 2.916/2025-TCU-Plenário). Apontou como possível irregularidade a cobrança de taxas excessivas dos licitantes quando ela atrapalha a competição, e a exigência de login e senha para impugnar ou pedir esclarecimento — pelo art. 164 da Lei 14.133, qualquer pessoa pode fazer isso.
“utilização de plataformas privadas que cobrem taxas excessivas dos licitantes pela participação na licitação, quando capazes de frustrar a competitividade e a isonomia do processo competitivo, extrapolando os custos de armazenamento de dados, trafegabilidade, suporte, segurança digital, customizações, remuneração do mantenedor da plataforma e encargos operativos associados.”
O que dá para fazer
- Pedir esclarecimento ao órgão: quanto custa participar, se há como participar sem pagar à plataforma e como protocolar impugnação ou esclarecimento sem login. O prazo é de até 3 dias úteis antes da abertura (art. 164).
- Se a taxa for condição para participar e pesar na sua decisão, impugnar o edital pedindo a participação sem custo ou a justificativa da cobrança, com o acórdão como fundamento.
A Lia escreve o rascunho com os dados da sua empresa e o prazo (planos pagos, a partir do Start). O acórdão não proibiu as plataformas privadas nem toda cobrança: o órgão pode manter a regra se justificar. A peça sai como rascunho para você revisar e protocolar; ninguém garante o resultado.
Valores e regras dos portais conferidos em 08/11/2026 nos sites oficiais. Confira no portal antes de se cadastrar.
Monitor do chat do pregoeiro
Na sessão, o pregoeiro convoca para enviar a proposta ajustada (prazo mínimo de 2 horas), pede diligência, suspende e abre o prazo de intenção de recurso (às vezes só 10 minutos). O monitor lê as mensagens no Licitanet e avisa na hora, com o prazo já calculado.
Sem instalar nada: as 20 mensagens mais recentes da página pública da sessão. Com a extensão, também as que aparecerem quando você abrir a sala.
O Licitário só lê: não envia mensagem, lance nem proposta, e não guarda a senha do portal. Confira sempre no portal antes de agir.
Precisa de ajuda para disputar esta licitação? Consultorias de licitação que atendem MG recebem o seu pedido e falam com você. Pedir não custa nada.
Itens10
10 serviços
| Nº | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 8205961 | LOCAÇÃO DE PALCO COM NO MÁXIMO 6,00 M DE FRENTE POR 4,00 M DE PROFUNDIDADE, ALTURA DO PISO ATÉ O CHÃO E DE NO MAXIMO 1,40 M, SENDO TRELIÇAS DE SUSTENTACAO DO PISO EM ACO CONSTRUÍDO EM VIGAS TIPO U E TUBO REDONDO E FERRO L EM AÇO 1020, PISO DE MADEIRA DE 24 M², EM MADERITE NAVAL DE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO EM TUBO QUADRADO DE 50X50 MM.ESTRUTURA DA COBERTURA CONSTITUÍDO EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30 LINHA PESADA, MODELO DUAS ÁGUAS, COBERTURA EM LONA BRANCA TD1000 COM RETARDO ANTI-CHAMAS. 02 BRAÇOS EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30 MEDINDO 1,00 METRO CADA, NA ESTRUTURA DA COBERTURA PARA SUSTENTAÇÃO DO P.A. ESCADA COM CORRIMÃO, GRADES GUARDA CORPO, FECHAMENTOS NO FUNDO E LATERAIS EM SOMBRITE E SAIA NO PISO | 20 DR | R$ 1.897,00 | R$ 37.940,00 |
| 8205962 | LOCAÇÃO DE PALCO COM NO MÁXIMO 8,00 M DE FRENTE POR 6,00 M DE PROFUNDIDADE, ALTURA DO PISO ATÉ O CHÃO E DE NO MAXIMO 1,40 M, SENDO TRELIÇAS DE SUSTENTACAO DO PISO EM ACO CONSTRUÍDO EM VIGAS TIPO U E TUBO REDONDO E FERRO L EM AÇO 1020, PISO DE MADEIRA DE 48 M², EM MADERITE NAVAL DE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO EM TUBO QUADRADO DE 50X50 MM. ESTRUTURA DA COBERTURA CONSTITUÍDO EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30 LINHA PESADA, MODELO DUAS ÁGUAS, COBERTURA EM LONA BRANCA TD1000 COM RETARDO ANTI-CHAMAS. 02 TORRES TIPO L INVETIDOS MEDINDO 1,50 M DE LARGURA E 7 METROS DE ALTURA EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30 LIGADOS NA ESTRUTURA DA COBERTURA PARA SUSTENTAÇÃO DO P.A. ESCADA CO CORRIMÃO, GRADES GUARDA CORPO, FECHAMENTOS NO FUNDO E LATERAIS EM SOMBRITE E SAIA NO PISO | 10 DR | R$ 3.497,00 | R$ 34.970,00 |
| 8205963 | LOCAÇÃO DE PALCO COM NO MÁXIMO 10,00 M DE FRENTE POR 8,00 M DE PROFUNDIDADE, ALTURA DO PISO ATÉ O CHÃO E DE NO MAXIMO 2,00 M, SENDO TRELIÇAS DE SUSTENTACAO DO PISO EM ACO CONSTRUÍDO EM VIGAS TIPO U E TUBO REDONDO E FERRO L EM AÇO 1020, PISO DE MADEIRA DE 80 M², EM MADERITE NAVAL DE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO EM TUBO QUADRADO DE 50X50 MM. ESTRUTURA DA COBERTURA CONSTITUÍDO EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30 LINHA PESADA, MODELO DUAS ÁGUAS, COBERTURA EM LONA BRANCA TD1000 COM RETARDO ANTI-CHAMAS. 02 TORRES TIPO L INVETIDOS MEDINDO 1,50 M DE LARGURA E 7 METROS DE ALTURA EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30 LIGADOS NA ESTRUTURA DA COBERTURA PARA SUSTENTAÇÃO DO P.A. ESCADA CO CORRIMÃO, GRADES GUARDA CORPO, FECHAMENTOS NO FUNDO E LATERAIS EM SOMBRITE E SAIA NO PISO. | 10 DR | R$ 6.978,00 | R$ 69.780,00 |
| 8205964 | LOCAÇÃO DE PALCO COM NO MÁXIMO 12,00 M DE FRENTE POR 10,00 M DE PROFUNDIDADE, ALTURA DO PISO ATÉ O CHÃO E DE NO MAXIMO 2,00 M, SENDO TRELIÇAS DE SUSTENTACAO DO PISO EM ACO CONSTRUÍDO EM VIGAS TIPO U E TUBO REDONDO E FERRO L EM AÇO 1020, PISO DE MADEIRA DE 120 M², EM MADERITE NAVAL DE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO EM TUBO QUADRADO DE 50X50 MM. ESTRUTURA DA COBERTURA CONSTITUÍDO EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30 LINHA PESADA, MODELO DUAS ÁGUAS OU GEO, COBERTURA EM LONA BRANCA TD1000 COM RETARDO ANTI-CHAMAS. 02 TORRES TIPO FLY MEDINDO 2,00 M DE LARGURA E 8 METROS DE ALTURA EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30 PARA SUSTENTAÇÃO DO P.A. ESCADA CO CORRIMÃO, GRADES GUARDA CORPO, FECHAMENTOS NO FUNDO E LATERAIS EM SOMBRITE E SAIA NO PISO. | 10 DR | R$ 8.450,00 | R$ 84.500,00 |
| 8205965 | LOCAÇÃO DE PALCO COM NO MÁXIMO 14,00 M DE FRENTE POR 12,00 M DE PROFUNDIDADE, ALTURA DO PISO ATÉ O CHÃO E DE NO MAXIMO 2,00 M, SENDO TRELIÇAS DE SUSTENTACAO DO PISO EM ACO CONSTRUÍDO EM VIGAS TIPO U E TUBO REDONDO E FERRO L EM AÇO 1020, PISO DE MADEIRA DE 168 M², EM MADERITE NAVAL DE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO EM TUBO QUADRADO DE 50X50 MM. ESTRUTURA DA COBERTURA CONSTITUÍDO EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30 LINHA PESADA, MODELO DUAS ÁGUAS OU GEO, COBERTURA EM LONA BRANCA TD1000 COM RETARDO ANTI-CHAMAS. 02 TORRES TIPO FLY MEDINDO 2,00 M DE LARGURA E 8 METROS DE ALTURA EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30 PARA SUSTENTAÇÃO DO P.A. ESCADA CO CORRIMÃO, GRADES GUARDA CORPO, FECHAMENTOS NO FUNDO E LATERAIS EM SOMBRITE E SAIA NO PISO. | 10 SV | R$ 9.200,00 | R$ 92.000,00 |
| 8205966 | LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL, MEDINDO 16 METROS DEBOCA, 14 DE PROFUNDIDADE, 2 METROS DO CHÃO PARA PISO DO PALCO, MONTADO EM ESTRUTURA DE FERRO; COBERTO EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS OU FERRO OU AÇO COM PÉ DIREITO 10 METROS, FECHADA EM LONA NAS LATERAIS E NO FUNDO, PISO FORRADO EM SUPERFÍCIECOMPLETAMENTE UNIFORME; É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE O PALCO ESTEJA TODO ACARPETADO NA COR PRETO OU CINZA ANTES DA PASSAGEM DE SOM. COM ESCADA LATERAL, PODENDO SER VARIÁVEL. | 10 DR | R$ 9.778,00 | R$ 97.780,00 |
| 8205967 | LOCAÇÃO DE TABLADO EM M² PARA PEQUENOS EVENTOS, SENDO TRELIÇAS DE SUSTENTACAO DO PISO EM ACO CONSTRUÍDO EM VIGAS TIPO U E TUBO REDONDO E FERRO L EM AÇO 1020, PISO DE MADEIRA EM MADERITE NAVAL DE 18 MM COM MOLDURA DE FERRO EM TUBO QUADRADO DE 50X50 MM. ESCADA COM CORRIMÃO, GRADES GUARDA CORPO SE NECESSÁRIO E SAIA NO PISO. | 2.000 M | R$ 52,80 | R$ 105.600,00 |
| 8205968 | TRELIÇAS BOX TRUSS EM ALUMÍNIO Q30 (METRO LINEAR) COM MONTAGEM E DESMONTAGEM. | 2.600 M | R$ 37,80 | R$ 98.280,00 |
| 8205969 | PAINEL DE LED 2,0 MM EM M² COM PROCESSADOR DE VÍDEO E OPERADOR. | 1.000 M | R$ 287,90 | R$ 287.900,00 |
| 8205970 | LOCAÇÃO DE COBERTURA ESTILO GALPÃO, MODELO DUAS ÁGUAS, ESTRUTURA EM TRELIÇAS DE ALUMINIO Q30, LINHA PESADA, COBERTURA COM LONAS BRANCA TD1000 COM RETARDO ANTICHAMAS, PE DIREITO VARIÁVEL DE 3,00 A 5,00 METROS DE ALTURA. DE ACORDO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS. | 1.000 M | R$ 42,00 | R$ 42.000,00 |
Edital e anexos1
Baixar · a partir do Start
- 207818_editais_1794490350.zip42 páginas · 768 KB · no PNCP desde 12/11/2026Edital
Os arquivos são servidos pelo PNCP. O Licitário não altera o conteúdo do edital.
Por quanto o governo paga
Por item, UF e órgão: Analytics →
Já comprou
Nenhumde 10 itens
com homologação comparável na base — nada de preço inventado
Quem vence aqui
1fornecedor
distintos em 1 compra com resultado do órgão
Como compra
44%com disputa
57 licitações · última em 11/11/2026
| Preço homologado por item | Mediana | Amostras |
|---|---|---|
| Nenhum dos 10 itens tem homologação comparável na base — nada de preço inventado. | ||
| Quem mais vence em Município de Pirajuba | Itens | Valor |
|---|---|---|
| GRS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 1 | R$ 470 mil |
| 1 fornecedor diferente já venceu neste órgão — o mais frequente é GRS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (1 item). | ||
- Como este comprador compra: 57 licitações no PNCP, 44% com disputa, R$ 24,7 mi estimados, última em 11/11/2026.
Preços de homologações publicadas no PNCP; chave por CATMAT/CATSER quando existe (3% dos itens) ou pela descrição (aproximado, marcado com ≈). O PNCP publica só o cabeçalho das atas: os preços praticados são os das homologações. dados do PNCP e da base do Licitário em 12/11/2026. Por item, UF e órgão: Analytics →
Calculadora de preço e margem
Quanto você pode baixar no lance sem prejuízo e quanto pedir para ter lucro, item por item, com o seu custo, o frete e os impostos do seu regime — ao lado do que este órgão, o estado e o Brasil já pagaram pelo mesmo item.
Ficha completa
- Objeto completo
- [Licitanet] - refere-se a contratação de empresas destinadas em locação de estruturas e serviços para eventos diversos para atender as necessidades das secretarias no municipío de Pirajuba/MG
- Encerramento das propostas
- 27/11/2026, 09:00 (em 14 dias)
- Valor estimado
- R$ 2.972.705,00
Histórico4
- Encerramento das propostasprevisto
- Arquivo incluído: Edital207818_editais_1794490350.zip
- Publicada no PNCP
- Abertura das propostas
Perguntas frequentes
- Até quando posso enviar proposta?
- Propostas até 27/11/2026, 09:00. Publicado 12/11/2026 · nenhuma atualização no PNCP desde que acompanhamos.
- Onde é a disputa?
- No Licitanet. Pregão - Eletrônico · modo: aberto · a proposta não é enviada no Licitário nem no PNCP — o PNCP só publica · registro de preços: ata de até 12 meses, compra não garantida.
- Por quanto o governo costuma pagar pelos itens?
- Sem preço homologado comparável para estes 10 itens. O órgão já comprou Eventos e Cultura 6× (R$ 415 mil estimados).
- Quem mais venceu em Município de Pirajuba?
- 1 fornecedor diferente já venceu neste órgão — o mais frequente é GRS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (1 item).
- Tem benefício ou exclusividade para ME/EPP?
- Sem benefício ME/EPP declarado: a disputa é aberta a empresas de qualquer porte.
Parecidas abertas em MG
Eventos, palco e sonorização- LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR, incluindo disponibilização, instalação e retirada de equipamentos para atendimento aos eventos da SME…João Monlevade/MG · MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE · propostas até 13/11/2026
- Contratação de oempresa especializada em fornecimento de serviços para eventos artístico-culturaisItajubá/MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · propostas até 13/11/2026
- Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para a prestação de Serviços de Segurança Não Armado e Serviços de Apoio…Aimorés/MG · MUNICIPIO DE AIMORES · propostas até 13/11/2026
- [Portal de Compras Públicas] - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço com o fornecimento de estrutura para o…Lima Duarte/MG · MUNICIPIO DE LIMA DUARTE · propostas até 13/11/2026
- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços informatizados de automação de bilheteria, comercialização de ingressos e…Belo Horizonte/MG · SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO… · propostas até 13/11/2026
Outras compras do órgão
57 no total
- [LICITANET] - REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE TOTEM LUMINOSO DE…Abertura não divulgada
- [LICITANET] - REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES E ASPERSORES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EVENTO…Abertura não divulgada
- [LICITANET] - CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ARTISTICOS MUSICAIS PARA REALIZAÇAO DE APRESENTAÇAO DE CARATER CULTURAL E COMUNITARIO,…Abertura não divulgada
- [LICITANET] - REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E…Abertura 11/11/2026